台州中汽lexus施工设计合同

'建设工程设计合同(二)（专业建设工程设计合同）工程名称：台州中汽雷克萨斯4S店工程地点：台州路桥汽车城合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：甲级发包人：设计人：签订日期：发包人：7 设计人：发包人委托设计人承担台州中汽雷克萨斯4S店土建工程设计，工程地点为台州路桥汽车城，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：《工业企业总平面设计规范及说明》GB50187-93《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字第002号《建筑设计防火规范（修订版）》GBJ16-87（2001版）《建筑抗震设计规范》GB50011-2001《建筑地面设计规范》GB50037-96《混凝土结构设计规范》GBJ10-89（96局部修订本)《钢结构设计规范》GBJ17-88《供配电系统设计规范》GB50052-95《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000《民用闭路监视电视系统工程设计规范》GB02198-94第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：7 3.1合同书3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书3.4投标书第三条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）台州中汽雷克萨斯汽车销售有限公司土建工程，项目新建面积约7000平方米。项目设计范围：（1）项目总体施工图设计。设计包括整体工程的总图设计、土建、公用系统（包括水、电、动力、通风空调、绿化、消防、安监）的设计、工艺设备选型及平面布置，场区管网、道路设计。不含非标准设备设计、施工图预算及竣工图编制。第四条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1环境影响报告及批文1立项报告等上级批文2土地征用资料1红线图等方案设计开始前3周边管网、供电资料14工程地质资料1参考或初探5方案设计批文1上级批文施工图设计开始前6工程地质资料1详探施工图设计开始前7汽车生厂厂家的品牌要求标准格式方案设计开始前第五条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数地点提交时间7 1项目施工图设计图纸8浙江杭州2006年12月30日第三条费用7.1双方商定，本合同的设计费为按每平方12。6元计算。第八条支付方式8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2设计人提交施工图设计文件并通过会审三天内，发包人支付设计费总额的50%；施工竣工验收后三天内，发包人结清设计费,不留尾款。8.3收费方式由双方协商。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.1.37 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.3发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之一的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.5发包人应为设计人配合现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.1.6设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。9.1.7承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.1设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限为砼结构与主钢结构50年。9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的技术联络工作。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。7 9.2.1由于设计人原因,延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。9.2.2合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.3设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、按发包人要求及时处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。第九条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十条仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由/仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派人到施工现场进行配合与解决有关问题时，发包人可适当协助设计人解决交通问题。12.2设计人为本合同项目的服务至项目通过厂家验收结束为止。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.47 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。12.1发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。12.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。12.3本合同双方签字盖章即生效，一式6份，发包人3份，设计人3份。12.4双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.5特别约定：承接本项目的主要设计人员均为原温州雷克萨斯4S店的原班人马，其它未尽事宜,经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称:(盖章)设计人名称:(盖章)法定代表人:（签字）法定代表人:（签字）委托代理人:（签字）委托代理人:（签字）项目经理:（签字）项目经理:（签字）住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:7 银行帐号:银行帐号:建设行政主管部门备案：鉴证意见:(盖章)(盖章)备案号:经办人:备案日期:年月日鉴证日期:年月日7'