宁海县城防洪工程店前王溪下游段河道治理工程

'宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件招标人：宁海县科技工业园区发展有限公司招标代理人：杭州信达投资咨询估价监理有限公司二〇一八年二月 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件（交易登记号：18GC050036）招标项目名称：宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程招标人：宁海县科技工业园区发展有限公司（盖章）招标代理单位：杭州信达投资咨询估价监理有限公司（盖章）招标文件编制日期：2018年2月25日行业主管部门：宁海县水利局 目录1、招标公告32、投标须知42.1总则112.2招标文件的组成、澄清和修改132.3现场考察142.4投标文件的编制142.5投标文件的递交172.6投标文件的不予受理182.7开标与评标182.8中标192.9重新招标202.10履约担保202.11签订合同202.12原件213、评标办法244、合同文件275、投标文件格式51 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件1、招标公告74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件招标公告交易登记号：18GC0500361、招标条件本招标项目宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程已由宁海县发展和改革局以宁发改投资〔2017〕498号文件批准建设。资金来源为自筹。本次招标的投标资格审查采用后审方式，招标人为宁海县科技工业园区发展有限公司。（委托杭州信达投资咨询估价监理有限公司为代理单位。）项目已具备招标条件，现对该项目施工监理进行公开招标。现将本次招标内容和投标资格条件等公告如下：2、工程概况及招标内容：宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程，位于梅林街道、桥头胡街道开发区北部，西起甬台温州高速公路东至黄墩港出口，实施范围自K0+088—K3+399.5。项目防洪标准为20年一遇，主要建筑物级别为四级，工程等级为Ⅳ。工程总投资约为6046.30万元人民币。本标段的监理招标内容为工程的施工期和保修期的监理，招标范围内的建安造价约为3309.02万元。监理总服务期665日历天，其中施工监理服务期300日历天，缺陷责任期为365日历天。3、资格条件：(1)监理单位须具备水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质的独立法人。(2)拟派项目总监理工程师必须具有水利部监理工程师（水工建筑）资格证书，且无在建工程；（①如在投标截止日，该工程在浙江省水利建设市场信息平台的项目信息中有公示但合同完工时间已过，且总监理工程师为该拟派本项目的总监理工程师，则投标人需提供工程质量监督报告或工程完工验收鉴定书或竣工验收主持单位发文的“竣工验收鉴定书”74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件原件作为该工程的完工证明，否则视为该工程为在建工程；②如投标人在本工程开标之日，有以第一中标候选人身份尚在中标公示期内的，且该总监理工程师和参与本工程投标总监理工程师一致的，将按照有在建工程处理；③如投标人在开标之日，拟派本项目的总监理工程师在其他在建项目中标，但已更换的，投标人应提供经行业主管部门备案证明材料，否则视为有在建工程处理）。(3)投标人和拟派总监理工程师已在投标截止时间之前在宁波市水利局网站上“宁波市水利市场建设信用信息平台”备案登记。(4)根据浙江省水利厅浙水建[2013]31号文的有关规定，投标人应在投标前已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示拟派的总监理工程师、监理工程师、监理员的相关信息。(5)近3年（自2015年1月1日以来至招标公告发布日止）投标人、法定代表人及拟派的总监理工程师应无行贿犯罪记录。投标人须提供(投标人、法定代表人及拟派的项目负责人)2015年1月1日至2018年3月9日《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的原件或彩色扫描件，如有行贿犯罪记录的，取消投标人投标资格。“告知函”由投标人营业执照住所地或宁海县人民检察院出具，宁海县人民检察院查询预约电话：0574-83555104。(6)本次招标要求投标人及其法定代表人不得为失信被执行人。招标代理人对投标人及其法定代表人失信信息进行查询【具体在以开标当天统一通过“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询为准】，若为失信被执行人的，则否决其投标资格。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可以与县法院联系，到法院内网系统查询。如都无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，重新招标。(7)投标人及拟派负责本工程的总监理工程师应无被国家、浙江省、宁波市、宁海县水行政主管部门通报的水利建设市场主体不良行为记录并被限制投标（限制期已过的除外）。(8)本工程拒绝联合体投标。3、本次招标采用资格后审。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件4招标文件的获取4.1本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。4.2招标文件网上下载时间：2018年3月9日10时30分起在宁海县公共资源交易信息网（http//www.nhztb.gov.cn）网页下方下载。5、投标文件递交：5.1投标文件递交的截止时间及开标时间为2018年4月3日14时00分，地点为宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），具体会议室见当日公告栏。5.2投逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6、发布公告的媒介本次招标公告在宁海县公共资源交易中心网站上发布。7、投标保证金：(1)帐户名称：宁海县公共资源交易中心保证金专户(2)开户银行：农行宁海县支行营业部(3)银行帐号：39752001040010207(4)保证金金额：人民币壹万元。(5)截止时间：2018年4月2日8时00分前实际到账。(6)投标人的投标保证金一律通过其基本账户缴纳。投标人的基本账户在缴纳投标保证金前必须到宁海县公共资源交易信息网上的保证金网上缴退系统进行注册并到宁海县公共资源交易中心提交审核，缴纳成功后在保证金网上退缴系统打印投标保证金支付凭证，咨询电话：65131823。投标保证金有效期和投标有效期一致。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件8、联系方式招标人：宁海县科技工业园区发展有限公司地址：宁海县科技园区电话：0574-65258348邮编：315600联系人：王乐代理人：杭州信达投资咨询估价监理有限公司地址：宁海县兴宁北路135号4楼电话：0574-65362690邮编：315600联系人：陈伟霖、郑永杰74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件2、投标须知投标须知前附表序号条款号内容说明与要求12.1.1.1招标工程名称宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理22.1.1.2合同名称宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理合同32.1.1.3合同编号/42.1.1.4招标人宁海县科技工业园区发展有限公司52.1.1.5招标代理人杭州信达投资咨询估价监理有限公司62.1.1.7工程建设地点位于梅林街道、桥头胡街道开发区北部，西起甬台温州高速公路东至黄墩港出口，实施范围自K0+088—K3+399.5。72.1.1.8招标工程投资工程总投资约为6046.30万元人民币，本次招标范围内的建安造价约为3309.02万元82.1.1.9资金来源自筹92.1.1.10招标范围施工全过程监理和保修期监理服务。102.1.1.11监理服务期监理总服务期665日历天，其中施工监理服务期300日历天，缺陷责任期为365日历天。112.1.1.12招标方式公开招标122.1.3投标人资格详见招标公告132.3.1现场考察不组织现场考察142.3.2标前会议不召开标前会议152.3.3投标报价本合同施工监理服务投标报价上限701292元—下限525970元（含本数），超出最高、最低限价的均为无效投标。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件162.4.4.1投标文件有效期自投标截止时间起90天172.4.5.1投标保证金帐户名称：宁海县公共资源交易中心保证金专户；开户银行：农行宁海县支行营业部；银行帐号：39752001040010207；保证金金额：人民币壹万元整；递交截止时间：2018年4月2日08:00时前实际到账。投标人的投标保证金一律通过其基本账户缴纳。投标人的基本账户在缴纳投标保证金前必须到宁海县公共资源交易信息网上的保证金网上缴退系统进行注册并到宁海县公共资源交易中心提交审核，缴纳成功后在保证金网上退缴系统打印投标保证金支付凭证，咨询电话：65131823。投标保证金有效期和投标有效期一致。182.4.6.1投标文件份数正本壹份，副本肆份。192.5.1递交投标文件地点宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），具体会议室见当日公告栏。由投标人交易员本人携带交易员证书递交投标文件、资格审查资料原件。注：在投标截止时间前如未按上述要求递交的，招标人不予受理。202.5.3.1投标截止时间时间：2018年4月3日14：00时地点：宁海县公共资源交易中心212.7.1.1开标时间：2018年4月3日14：00时地点：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），具体开标室见当日公告栏。222.10.1履约保证金合同价格的5%，采用现金或银行汇票或电汇或网汇或银行保函形式。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件232.11.1合同签订中标人收到中标通知书后15天内242.12原件þ提交□不提交25补充行贿犯罪记录近3年（自2015年1月1日以来至招标公告发布日止）投标人、法定代表人及拟派的总监理工程师应无行贿犯罪记录。投标人须提供(投标人、法定代表人及拟派的总监理工程师)2015年1月1日至2018年3月9日《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的原件或彩色扫描件，如有行贿犯罪记录的，取消投标人投标资格。“告知函”由投标人营业执照住所地或宁海县人民检察院出具，宁海县人民检察院查询预约电话：0574-8355521483555215失信记录本次招标要求投标人及其法定代表人不得为失信被执行人。招标代理人对投标人及其法定代表人失信信息进行查询【具体在以开标当天统一通过“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询为准】，若为失信被执行人的，则否决其投标资格。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可以与县法院联系，到法院内网系统查询。如都无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，重新招标。项目部关键岗位人员配备本项目要求投标人配备的项目部关键岗位人员，除投标人资格条件要求中配备的项目总监理工程师外，还需配备监理工程师和监理员。具体配备要求见附表一《项目部关键岗位人员配备要求》。中标人需在施工合同签订前办妥项目部关键岗位人员配备手续（见附表二）。监理人员到位率总监理工程师每月驻工地时间不得少于20天；监理人员应及时进驻工程且每月驻工地时间不得少于22天。资料费投标单位在递交投标文件时应向招标代理人提交贰佰元的资料费投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件2.1总则2.1.1概述2.1.1.1招标工程名称：宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理2.1.1.2合同名称：宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理合同2.1.1.3合同编号：2.1.1.4招标人：宁海县科技工业园区发展有限公司2.1.1.5招标代理人：杭州信达投资咨询估价监理有限公司2.1.1.6设计人：宁海县水利水电勘测设计院2.1.1.7工程建设地点：宁海县科技园区2.1.1.8招标工程总投资及建安投资：工程总投资约为6046.30万元人民币。本次招标范围内的建安造价约为3309.02万元；2.1.1.9资金来源：自筹；2.1.1.10招标范围：宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程的施工期及保修期监理；2.1.1.11监理服务期：监理总服务期665日历天，其中施工监理服务期300日历天，缺陷责任期为365日历天；质量目标：合格；2.1.1.12招标方式：公开招标。2.1.2工程概况详见初步设计报批稿2.1.3投标人资格(1)监理单位须具备水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质的独立法人。(2)拟派项目总监理工程师必须具有水利部监理工程师资格证书（水工建筑专业），并持有水利部总监岗位资格证书，且无在建工程；（①如在投标截止日，该工程在浙江省水利建设市场信息平台的项目信息中有公示但合同完工时间已过，且总监理工程师为该拟派本项目的总监理工程师，则投标人需提供工程质量监督报告或74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件工程完工验收鉴定书或竣工验收主持单位发文的“竣工验收鉴定书”原件作为该工程的完工证明，否则视为该工程为在建工程；②如投标人在本工程开标之日，有以第一中标候选人身份尚在中标公示期内的，且该总监理工程师和参与本工程投标总监理工程师一致的，将按照有在建工程处理；③如投标人在开标之日，拟派本项目的总监理工程师在其他在建项目中标，但已更换的，投标人应提供经行业主管部门备案证明材料，否则视为有在建工程处理）。(3)投标人和拟派总监理工程师已在投标截止时间之前在宁波市水利局网站上“宁波市水利市场建设信用信息平台”备案登记。(4)根据浙江省水利厅浙水建[2013]31号文的有关规定，投标人应在投标前已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示拟派的总监理工程师、监理工程师、监理员的相关信息。(5)投标人须提供(投标人、法定代表人、拟派项目总监理工程师)2015年1月1日至2018年3月9日《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》的原件或彩色扫描件，如有行贿犯罪记录的，取消投标资格。“告知函”由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具，宁海县检察院查询的预约电话：0574-83555104。(6)投标人及拟派负责本工程的总监理工程师应无被国家、浙江省、宁波市、宁海县水行政主管部门通报的水利建设市场主体不良行为记录并被限制投标（限制期已过的除外）。(7)本次招标要求投标人及其法定代表人不得为失信被执行人。招标代理人对投标人及其法定代表人失信信息进行查询【具体在以开标当天统一通过“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询为准】，若为失信被执行人的，则否决其投标资格。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可以与县法院联系，到法院内网系统查询。如都无法查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询，如中标候选人为失信被执行人的，则取消中标候选人资格，重新招标。(8)本工程拒绝联合体投标。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件在招标领导小组决标前，招标人有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料。2.1.4投标规则2.1.4.1不允许一个投标人对同一招标工程提交两份或两份以上不同的投标文件。2.1.5投标费用投标人应承担其为准备或进行投标所发生的一切费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。投标人应向招标代理公司提交200元的资料费。2.1.6保密招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。2.2招标文件的组成、澄清和修改2.2.1招标文件的组成招标文件包括下列文件：l）招标公告；2）投标须知；3）合同文件；4）投标文件格式；5）招标人（或招标代理人）在招标期间按本须知第2.2.3条规定发出的所有有正式编号的补充通知和其他有效函件。2.2.2招标文件的澄清1）投标人在2018年3月19日16时30分前对招标文件或踏勘现场后有疑问的，均可以在“宁海县公共资源交易信息网站”对应项目提问区提出疑问；2）招标人在2018年3月20日16时30分前，将对投标人所提问题的澄清，在“宁海县公共资源交易信息网站”（www.nhztb.gov.cn）上答复。该澄清内容为招标文件的组成部分。3）投标人应及时关注“宁海县公共资源交易信息网站”（www.nhztb.gov.cn），以取得与投标、实施本工程有关的必要信息。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件4）招标人答复内容须经宁海县水利局和宁海县公共资源交管办备案。2.2.3招标文件的修改投标人在2018年3月19日16时30分前对招标文件或踏勘现场后有疑问的，均可以在宁海县公共资源交易信息网站（www.nhztb.gov.cn）对应项目提问区提出疑问；招标人和代理机构将于将在投标截止时间15日前即（2018年3月20日16时前）在宁海县公共资源交易信息网站（www.nhztb.gov.cn）上答复，答复内容作为招标文件的补充文件，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7日前，以上款相同的形式发布。2.2.4招标文件的质疑投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日7天前同时向招标人、招标代理机构和招投标管理机构书面反映，逾期不得再对招标文件提出质疑。2.3现场考察2.3.1招标人不组织投标人勘察现场，投标人应根据投标工作的需要自行勘察。在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。2.3.2投标人应对工程现场和周围环境进行现场勘察，以便编制投标文件，其费用由投标人自行承担。2.3.3除由于招标人（或招标代理人）统一免费提供的条件外，在现场考察中所发生的意外人身伤亡和财产损失由投标人自行负责。2.3.4招标人（或招标代理人）在现场察勘中提供的资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人（或招标代理人）不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。2.3.5招标人不组织召开标前会议。2.4投标文件的编制2.4.1投标文件的语言文字74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件投标文件、投标人与招标人（或招标代理人）之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。2.4.2投标文件的组成投标人应按招标文件规定的内容和要求编写投标文件，其内容如下：1、投标报价书2、法定代表人身份证明3、授权委托书4、投标保证金支付成功凭证(以县公共资源交易信息网上的投标保证金缴纳系统中打印的凭证为准)5、资格文件（包括有关变更、延期等内容)6、总监理工程师委任书7、监理人员到位承诺书8、对投入本工程的设备9、其他附表、附件2.4.3投标报价2.4.3.1不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。2.4.3.2投标报价应包括投标人提供正常监理服务所必需的监理人员费、设备和设施的购置及使用费、管理费、利润及税金。2.4.3.3本合同施工监理服务投标报价：上限701292元—下限525970元（含本数），超出最高、最低限价的均为无效投标。2.4.3.4最终监理服务费计算公式=（监理服务费中标价÷工程预算价）×工程结算价。2.4.3.5投标人为实施监理工作所需的现场工作、生活条件和工作、生活设施及相关费用，已经包括在该监理费率中，不再另行支付。2.4.3.6监理工作所需的日常检测试验和检验费用由监理单位承担，已包括在该监理费率中。2.4.3.7投标人可以在投标截止时间前修改投标报价，但应同时提交修改后的投标报价计算书。2.4.4投标文件有效期74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件2.4.4.1投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。2.4.4.2招标人（或招标代理人）认为有必要延长投标文件的有效期时，将以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过90天。投标人应以书面形式答复招标人（或招标代理人）的上述要求。投标人若拒绝招标人（或招标代理人）的要求，可在原定有效期期满后收回投标担保，投标文件无效，若接受招标人〔或招标代理人）的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标担保的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。2.4.5投标担保2.4.5.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第5章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。2.4.5.2投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。2.4.5.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。2.4.5.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。(3）中标人在收到中标通知书后，未在7个工作日内按招标文件规定提交履约担保。2.4.6投标文件的份数和签署要求2.4.6.1投标人应按本须知第2.4.2条规定的内容编制投标文件。投标文件一式伍份，其中正本壹份，副本肆份，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件正、副本均须用A4纸装订成（图页可除外），并逐页标注页码，不得采用活页夹。2.4.6.2投标文件的正本应使用打印或不易褪色的蓝黑墨水笔书写，在规定的位置必须由法定代表人签名（或印鉴），或授权代表人签名，同时加盖单位公章。副本可复印，并在规定的位置加盖单位公章。2.4.6.374杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件投标文件涂改、插字或删除均须由法定代表人或其授权代表人在修改处签名确认。2.5投标文件的递交2.5.1投标人递交投标文件的地点递交地点:宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼），具体会议室见当日公告栏。由投标人交易员本人携带交易员证书递交投标文件、资格审查资料原件。2.5.2投标文件的密封和标记2.5.2.1投标人应将投标文件的技术标与商务标分开包装，在每一包封密封处加盖投标人和法定代表人（或委托代理人）印章，封套上应有“技术标”、“商务标”标记。2.5.2.2投标文件封袋面上应写明：1）投标的工程名称；2）招标人的名称；3）投标人的名称和通讯地址，并加盖单位公章；4）在2018年4月3日14时00分（注：规定的开标日期和时间）前不得启封。2.5.3投标截止时间2.5.3.1投标截止时间为2018年4月3日14时00分，投标人应在此时间前将投标文件送达宁海县公共资源交易中心。2.5.3.2招标人（或招标代理人）认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的招标人（或招标代理人）和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。2.5.4迟到的投标文件在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人（或招标代理人）将不予接收。2.5.5投标文件的修改与撤回2.5.5.1投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标代理人签收。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件2.5.5.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。2.5.5.3在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标代理人按本须知第2.4.5.6款的规定可没收其投标担保。2.6投标文件的不予受理属于下列情况之一的，招标人不予受理其投标：（1）法定代表人（或其授权的委托代理人）未准时参加或不能确认参加开标会议（要求提供的本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书或出席开标会议授权委托书原件不能在投标文件提交截止时间前提供的，为不能确认参加开标会议）；（2）在投标截止时间前未能出示《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件或彩色扫描件的；（2）投标文件未按照招标文件第2.5.1条要求密封或标记或逾期送达的；（3）未按规定交纳招标文件工本费的。2.7开标与评标2.7.1开标2.7.1.1招标人将于2018年4月3日14时，在宁海县公共资源交易中心开标室（具体开标室见当日公告栏）公开开标，以下人员须参加开标会议：投标人的法定代表人（须提供法定代表人身份证明及本人身份证）或其授权委托代理人（须提供授权委托书和本人身份证）随带(投标人、法定代表人、拟派的总监理工程师)的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件或彩色扫描件，并在投标截止时间前参加开标会议；浙江省外的投标人，开标当天的授权委托人必须是“浙江省水利建设市场信息平台”公示的在浙授权委托人（开标时应提供“浙江省水利建设市场信息平台”的相关打印件）。2.7.1.2开标会议由招标代理人组织并主持。开标会上将公布投标人名称、投标报价、修正报价（如果有）和其他需宣布的内容等。投标函报价大小写不一致的，以大写为准。2.7.1.374杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件招标代理人负责开标会议记录并归档。若招标代理人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标监督部门当场核查确认后，招标代理人应重新宣读其投标文件。投标人的法定代表人或其委托代理人应在开标记录上签名确认。投标人的法定代表人或其委托代理人未在开标记录表上签字确认的，视为对开标结果予以默认。2.7.2评标2.7.2.1由招标人依法组建的评标委员会，依据招标文件规定的评标办法对所有有效投标文件进行评审，并向招标人书面提出评标报告。2.7.2.2本次评标采用综合评估法，详见第3章《评标办法》。2.7.3算术性修正2.7.3.1对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：l）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；2）当单价和数量的乘积与总额不一致时，以总价为准。3）投标人的最终投标报价（文字表示的金额）一经开标宣布，除属招标文件交代不清楚而引起投标报价内容和口径不一致外，其余无论何种原因，均不得调整。2.7.3.2评标委员会将按上述算术性错误修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。2.7.4投标文件的澄清2.7.4.1评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。2.7.4.2投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其授权代表人签名确认，并作为投标文件的组成部分。2.7.4.3除按照本招标文件2.7.3.1条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。2.8中标2.8.1中标人的确定2.8.1.1招标人根据评标委员会提出的评标报告确定中标人。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件2.8.1.2招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。2.8.1.3招标人将在宁海县公共资源交易信息网（http//www.nhztb.gov.cn）公示中标候选人的投标信息，具体包括：投标人及拟派项目组主要人员的资格条件、单位及投标报价等。2.8.2中标通知在本须知第2.4.4条规定的投标文件有效期内，招标代理人应向中标人发出中标通知书，并在招标公告发布的网站上发出中标人公告，不再另行通知其他未中标人。2.9重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：(1)投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时，招标人应否决所有投标，重新招标。经评审，当有效标不足3个时，评标委员会应根据有效标的竞争性情况决定是否继续评标。(2)经考察，中标人候选人存在提供虚假材料等违法违规行为的，招标人应否决其投标，重新招标。(3)由于招标人原因中止招标或未能在第2.4.4.2款规定的延长后的投标文件有效期内，确定中标人和发出中标通知，招标人根据《中华人民共和国合同法》的规定，应双倍返还投标保证金（监督部门办案调查时间除外）。2.10履约担保2.10.1中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，向招标人以采用现金或银行汇票或电汇或网汇或银行保函形式提交履约保证金，履约保证金为合同价格的5％。履约保证金在工程完工验收合格后的30天内无息退还。2.11签订合同2.11.1招标人与中标人自中标通知书发出之日起15天内，订立书面合同。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件2.11.2中标人在规定时间内不与招标人签订合同，又无正当理由，或未按本须知第2.10.1条的规定提交履约担保，招标人可取消其中标资格，并没收投标保证金。2.11.3发出中标通知书后，若发包人拒签合同，发包人应双倍返还投标保证金。2.12原件投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应在递交投标文件时提交下列证书的原件。原件经查验后退回投标人。如未按要求提供齐全原件的，其投标文件在评标时按“投标人资格审查不通过”处理。1、企业部分：(1)营业执照副本；(2)资质等级证书副本；(3)投标人和拟派总监理工程师已在“宁波市水利市场建设信用信息平台”网上公示的网页打印件，并加盖投标单位的公章；(4)拟派的总监理工程师在“浙江省水利建设市场信息平台”公示相关信息的网页打印件（注：网页打印件必须是已对外公示的），并加盖投标单位的公章。；。2、监理人员部分：(1)总监理工程师的水利部监理工程师证书；(2)总监理工程师的全国水利工程建设总监理工程师岗位资格证书。注：①以上投标人资格资料在开标时均需提供原件。原件单独装袋。原件由招标人递送给评标委员会核对。②原件的复印件分别放置在投标文件相应的条目中。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件附表一项目部关键岗位人员配备要求项目部关键岗位人员资格要求岗位岗位资格要求其他要求监理工程师具备监理工程师不少于3人，其中：水利专业监理工程师不少于2人，市政专业监理师不少于1人。1、必须在宁波市水利局网站上“宁波市水利市场建设信用信息平台”备案登记。2、根据浙江省水利厅浙水建[2013]31号文的有关规定，应在合同签订前已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示拟派的监理工程师、监理员的相关信息。3、应无被国家、浙江省、宁波市、宁海县水行政主管部门通报的水利建设市场主体不良行为记录并被限制投标（限制期已过的除外）。4、水利专业监理工程师须具有水利部监理工程师资格证书，水利专业监理员具有水利相关行业监理岗位证书，市政专业监理市具有市政相关行业监理岗位证书。拟配备的水利专业监理工程师和市政相关行业监理师须无在建项目。监理员具备水利部监理员不少于3人，其中：水利专业监理员不少于2人。项目部关键岗位人员配备须知一、提供的资料（原件及复印件）：1、以上拟配备的人员均需提供资格(岗位)证书复印件；监理工程师、监理员（除市政专业外）在“浙江省水利建设市场信息平台”公示相关信息网页打印件。2、复印件须装订成册，并在复印件每页加盖公章。复印件交招标代理人存档，原件在核对后退回申请人。二、办理地址：招标人：宁海县科技工业园区发展有限公司代理人：杭州信达投资咨询估价监理有限公司地址：宁海县科技园区地址：宁海县兴宁北路135号4楼电话：0574-65258348电话：0574-65362690邮编：315600邮编：315600联系人：王乐联系人：陈伟霖、郑永杰74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件附表二项目部关键岗位人员配备表项目名称投标人名称(公章)岗位名称姓名身份证号岗位证书编号总监理工程师监理工程师监理工程师监理工程师监理员监理员监理员招标代理审查意见：(公章)年月日建设单位审核意见：(公章)年月日注：本表作为合同的附件；74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件3、评标办法根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》、《关于进一步严格规范工程建设项目招投标活动的意见》（浙政发【2014】39号）等有关法规，结合本工程实际，按照公平、公正、科学的原则确定按以下评标办法择优选择建设监理单位。3.1评标组织评标委员会由招标人依法组建。评标委员会成员为5人，其成员均在宁海县公共资源交易中心评标专家库内随机抽取。3.2本评标办法采用经评审的合理投标价法。开标时同时开启投标文件，投标文件开启的顺序按投标书送达时间先后的逆顺序进行。3.3资格审查评标委员会依照招标文件要求和规定，首先对各投标人的投标文件进行资格审查。资格审查通过的投标人将进入投标文件的评审，资格审查未通过的投标文件不再进入后续评审。投标人如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为资格审查未通过，不再进行投标文件的评审：（1）投标人的投标资格不满足投标须知第2.1.3条载明的投标资格条件的；（2）拟派总监理工程师的资格不满足投标须知第2.1.3条要求的；（3）投标人未按要求提供资格文件和资料的。3.4投标文件符合性审查(1)和投标文件进行符合性审查。符合性审查应包括投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。(2)投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。(3)投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会三分之二以上的成员认定，作为符合性审查未通过予以废除：a.投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件中载明的资格条件的；74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件b.投标人的法定代表人或其授权代表人未准时参加开标会议的；c.未按招标文件规定签字盖章、密封标记或逾期送达的；d.未按规定的格式、内容填写和要求编制的；e.投标文件字迹模糊导致无法确认投标报价等内容的；f.未按招标文件要求提交投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接收的；g.投标人未按要求对投标文件进行澄清、说明或补正；h.投标人在一份投标文件中，对同一招标监理工程有两个或两个以上报价的；i.对招标文件规定的双方的权利和义务作实质性修改或重要保留的；j.投标报价超出招标文件规定的最高报价范围的；k.存在串通投标或弄虚作假情况的；l.投标文件附有招标人不能接受的条件的；m.不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；n.投标文件的正本中除签名外有书写的；o.未按投标报价要求合价保留至元，单价保留至分的；p.未按投标人须知前附表24条要求提供检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函的；q．投标人或其法定代表人为失信被执行人；r.法律、法规、规章规定的其他无效投标情形。3.5详细评审(1)评标委员会只对通过符合性审查的投标文件进行详细评审。(2)有效报价是指经评审合格的投标人报价(3)确定平均值A：①当有效报价多于或等于五家时，在所有有效报价中去掉一家最高报价和去掉一家最低报价后计算报价的算术平均价，确定平均值A。②当有效报价为四家时去掉一家最高报价后计算报价的算术平均价，确定平均值A。③当有效报价为少于或等于三家时按所有有效报价的算术平均价，确定平均值A。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件(4)确定浮动率B：浮动率B在+1%、+0.5%、0、-0.5%、-1%五个数中由招标人推荐代表或委托的监督机构当众随机抽取。当有效报价为一家时或所有有效报价均相同时，可不进行确定下浮率B的抽取程序。(5)确定评标价C：评标价C=平均值A×(1+浮动率B)(6)确定中标候选人：①有效报价范围内低于评标价且最接近者为中标候选人；②有效报价范围内当所有报价均高于或等于评标价时，以最接近评标价者为中标候选单位(如有效报价等于评标价C者为优先确定中标候选单位)；③有效报价范围内当出现两家或两家以上最接近评标价且有效报价相同时，则用摇号的办法确定中标候选人。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件4、合同文件74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件水利工程施工监理合同书委托人：监理人：合同编号：合同名称：依据国家有关法律、法规，（委托人名称）（以下简称委托人）,委托（监理人名称）（以下简称监理人）提供（工程名称）工程（监理项目名称）监理服务，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、建设地点：3、工程等别（级）:4、工程总投资（人民币，下同）:万元5、工期：二、监理范围1、监理项目名称：2、监理项目内容及主要特性参数:3、监理项目投资：4、监理阶段：(施工期、缺陷责任期)三、监理服务内容、期限l、监理服务内容:按专用合同条款约定2、监理服务期限：自年月日至年月日四、监理报务酬金监理正常服务酬金为（大写）元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。最终监理服务费计算公式=（监理服务费中标价÷工程预算价）×工程结算价。五、监理合同的组成文件及解释顺序74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件l、监理合同书（含补充协议）;2、中标通知书；3、投标报价书；4、专用合同条款；5、通用合同条款；6、监理大纲：7、双方确认需进入合同的其他文件。六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本份，委托人执份，监理人执份。委托人：（盖章）监理人：（盖章）法定代表人：（盖章）法定代表人：（盖章）或授权代表人：（盖章）或授权代表人：（盖章）单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电子信箱：电子信箱：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：签订地点：签订时间：年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件第一部分通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。十、“天”指日历天。十一、“现场”指监理项目实施的场所。第二条本合同适用的语言文字为汉语文字。监理依据第三条监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。通知和联系74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件第四条委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。第五条在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48小时内补做书面通知。第六条委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。委托人的权利第七条委托人享有如下权利：一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求：二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。监理人的权利第八条委托人赋予监理人如下权利：一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；三、核查并签发施工图纸;四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；五、审核和签发工程计量、付款凭证；六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；九、专用合同条款约定的其他权利。委托人的义务第九条工程建设外部环境的协调工作。第十条按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。第十一条在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。第十二条与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。第十三条提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。第十四条按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。第十五条为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。第十六条维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。第十七条为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。第十八条将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。第十九条未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件监理人的义务第二十条本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。第二十一条在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。第二十二条发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。第二十三条核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。第二十四条监督、检查工程施工进度。第二十五条按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。第二十六条协调施工合同各方之间的关系。第二十七条按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。第二十八条及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。第二十九条编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。第三十条按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。第三十一条妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。第三十三条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。第三十四条国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。第三十五条委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。合同变更与终止第三十六条因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。第三十七条当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后2874杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件天未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。第三十八条在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。第三十九条本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。违约责任第四十条委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条，第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。第四十一条委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。第四十二条监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。争议的解决第四十三条本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。第四十四条在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双力仍应继续履行本合同约定的责任和义务。其他74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件第四十五条委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。第二部分专用合同条款监理依据第三条本合同的监理依据为：国家法律、法规、规章及技术标准；74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件相关的监理规范；工程建设合同、勘测设计合同及监理合同；上级有关主管部门对本工程的有关指示文件或批件；设计文件、技术要求和图纸；发包人制定的适合本工程的有关制度、办法和规定。委托人的权利第七条五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同；1、未经发包人同意，入驻工地的总监及监理工程师与投标文件不一致。2、未经发包人同意，擅自更换总监理工程师；3、因监理人原因给工程造成损失或工期延误的；4、总监每月驻工地时间未达到招标文件要求的。监理人的权利第八条八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：1、支付监理服务费超过合同规定时间3个月以上；2、；九、委托人赋予监理人的其他权利：无委托人的义务第十条委托人向监理机构免费提供的资料为：序号资料名称份数提供时间收回时间保存和保密要求74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件1施工招标文件1根据招标进度提供按第十七条的规定保存完整，不得泄露2施工投标文件1根据招标进度提供按第十七条的规定保存完整，不得泄露3施工图8根据工程进度，逐步提供按第十七条的规定保存完整，不得泄露4施工承包合同1签订施工合同后7天按第十七条的规定保存完整，不得泄露第十一条委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：一般文件7天；紧急事项、变更文件发包人应在签收后一个经双方协商的能满足工程要求的更短时间内予以回复。第十三条本条款改为：发包人不提供任何工作、生活设施。监理期间监理机构的工作、生活设施等费用均由监理人自行承担，并已包含在监理报酬报价中。第十七条监理人员的人身意外伤害险和第三者责任险由监理人投保，投保的费用应已计入报价中。监理人的义务第二十条监理服务内容：宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程的施工期和保修期。本条款补充如下：一、人员及驻地要求1、总监理工程师或监理工程师未经委托人同意不得擅自更换。如由监理人原因要求更换总监理工程师或监理工程师的，必须经委托人同意。2、拟派监理人员可以根据工程实际进度情况适当按排人数，但人数的增加或减少必须事先向委托人提出书面申请，征得委托人同意。3、监理人员到位承诺：总监理工程师每月驻工地时间不得少于20天；监理人员应及时进驻工程且每月驻工地时间不得少于22天。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件4、在工程实施时，监理单位可以根据施工进度及施工强度合理调配监理人员驻扎工地的时间，如需调配人员的事先应报发包人审批同意后方可实施。二、监理范围及监理期限：施工监理工作范围为：详见工程概况相关条款。监理服务期限：监理合同签订时间起，至竣工验收合格结束三、监理工作内容及职责施工工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师行使监理合同委托的权限，全面负责受委托的监理工作，监理工作内容主要包括：工程施工进度、质量、造价、安全、文明施工以及在工程建设期间涉及到的所有配套工程的监理，合格工程量审核签证，协调有关单位间的工作关系。（一）监理目标本工程项目监理目标为：u工程质量：一次性验收合格；u工程进度：按承包人投标文件中承诺进度控制，力争提前完工；u工程安全：无死亡责任事故。（二）监理人的具体工作内容：（1）按工程建设进度，分专业编制工程监理细则；（2）按编制的工程监理细则实施监理；（3）出具建设工程监理工作报告；（4）按作业程序进行监理；（5）做好监理部自身的规范化管理和督促项目部规范化管理。（三）监理人的具体职责：（1）检查施工机械设备的完好率及施工人员进场情况，核验测量控制基线的准确性，检查测量设备的鉴定证书。审查承包人的各项施工准备工作，协助发包人办理开工手续。若因监理人原因造成开工日期滞后，则监理人应承担相应的违约责任。（2）审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全文明施工保证体系，提出审查意见，并督促实施。（3）74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件督促、检查承包人严格执行工程承包合同、现行规范、规程、标准和设计要求进行施工，控制工程施工质量。（1）审批承包人编制的年、季、月施工计划，检查施工进度与施工计划的执行情况，当施工进度滞后于计划时，应要求承包人或提请发包人及时采取措施，确保计划工期。（2）跟踪复核、验收承包方施工测量放样。（3）审查施工使用的原材料、半成品、成品设备的质量，并进行抽查和复检。原材料和半成品抽检率按规范执行，规范没有规定的，为规定的承包人（或材料供应商）自检数的10~20%。（4）对承包人及设计人提出的设计变更及业务联系单等要求进行审核，监理人应提供详实的基础资料，阐明必要的理由及处理意见，并报请发包人审批；对于追加工程造价的，必须报请发包人同意并签发，否则，结算时不予以追加工程造价。（5）根据施工进度计划协助发包人编制用款计划；审核经质量验收合格的工程量，核实承包人提交的工程进度表和工程量清单，签发付款凭证；协助发包人进行工程竣工结算工作。（6）根据施工承包合同，对承包人的现场管理人员进行履职考核。（7）在履约过程中，对于发包人和承包人提交的有关工程的通知和各种报告，需要监理人审核、核对或确认后转交的，监理人应在7天内审查和转交，若因越过时限给工程带来损失，应由监理人承担违约责任。（8）接受质量监督机构以及发包人对监理工作的监督和检查，及时向发包人提交监理工作报告及发包人要求的有关专题报告或资料。（9）当承包人管理水平低、技术素质差，不能保证工程质量与施工进度时，有权签发监理通知和建议调换施工队伍。（10）按时参加发包人召集的会议，及时传达、执行发包人有关工程建设的指令，定期向发包人提出书面监理报告，对突发的重大问题及时报告。（11）组织单元工程和隐蔽工程的检查、验收；组织发包人和承包人进行分部工程验收；提出工程质量复评意见，参加单位工程验收、竣工验收。（12）检查、督促承包人整理合同文件和技术档案资料。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件（1）督促承包人及时完成保修期间的缺陷维修。（四）监理人在责任期内，应当严格履行监理合同约定的义务，严禁下列行为：（1）转让建设工程监理业务；（2）与被监理的建设工程承包人串通，弄虚作假，降低工程质量标准；（3）与所监理建设工程的承包人或建筑材料、构配件和设备供应单位有隶属关系、经营性服务关系或者其他利害关系，而接受该工程建设单位的监理委托。监理人在责任期内因过失而造成发包人经济损失（包括质量和安全事故、工期延误等），应当进行赔偿，并在履约保证金中扣取或直接从监理费中扣除，不足部分另外支付。赔偿金按以下方法计算：赔偿金=直接经济损失*10%赔偿金的总额不超过扣除已缴纳税收后的监理费总额。第二十一条监理人应当在本合同生效后15天内组建监理机构，并进驻现场。本条款补充如下：监理人更换总监理工程师和其他主要监理人员按本专用条款第四十二条第二款第（三）项执行。第二十七条需旁站监理的工程重要部位、关键工序是：按照监理人提出经发包人确认的“监理大纲”要求，对工程的关键部位、关键工序进行旁站监理。第三十条委托人委托监理人主持的分部工程验收：无。第三十一条在本合同终止后365天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。监理服务酬金第三十二条监理正常服务酬金支付方法：最终监理服务费计算公式=（监理服务费中标价÷工程预算价）×工程结算价。以开工令发出时间向前推14天开始计算监理服务费起始时间。发包人按以下所示监理费的支付计划向监理人分期支付监理费。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件监理范围内的项目开工后14天内，支付第一次监理服务酬金，监理服务酬金为监理服务费的10%；完成总工程量40%时，第二次支付监理服务酬金，付至合同价款的30%；完成总工程量70%时，第三次支付监理服务酬金，付至合同价款的50%；完成总工程量100%时，第四次支付监理服务酬金，付至合同价款的70%；竣验收合格后，付至合同价款的85%；工程结算审计完成后扣除5%的监理费作为保修押金，其余款项一次性付清。第三十三条监理附加服务酬金的计取与支付方法：监理机构的附加服务酬金，双方另行签订补充协议。由于业主原因造成的项目施工工期（施工期为开工令发出之日~工程完工验收日）推迟或延误不超过6个月时监理服务酬金不予增加；超过6个月时，超过6个月部分的监理服务酬金，按800元/日计算，凭延期签证单进行费用结算。如工程提前完工，则监理服务酬金亦不予变更。违约责任第四十条委托人违约，应支付给监理人违约金。违约金：监理酬金的5‰/每次。第四十一条因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：逾期付款违约金=违约金额×同期中国人民银行存款利率×延期付款时间。第四十二条删除本款全文，并代之以：一、在本合同履行过程中，监理人或监理机构下述行为属违约：（一）未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任。（二）监理人不再具有承担本工程项目监理业务的能力而终止合同，或因监理事故而给发包人造成经济损失。（三）监理人未实现合同约定的安全目标，发生死亡事故。（四）监理人更换或擅自更换总监理工程师或其他监理人员。（五）总监理工程师或其他监理人员现场履职当月脱岗。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件（六）监理人不按照有关规定进行监理工作或不体现业主合理的意图。（七）监理人管理不严格，在工作中出现监理人员玩忽职守等情况。（八）监理人未及时按指定要求配备交通工具及办公、测量、检测等设备。（九）监理人的监理日记不能反映工程实际施工过程。（十）监理人不按施工承包合同对承包人的现场管理人员进行履职考核。二、对上述的违约行为，监理人应按以下规定承担违约责任：（一）监理人在签订合同前未能向发包人提交合同金额5%的履约保证金，发包人可取消监理人中标资格。（二）监理人因自身责任未能在约定时间内按监理规划组建监理机构，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，应承担违约责任，影响工期滞后，违约金按每天一千元计取；影响工期滞后一个月以上，违约金为合同金额的10%。（三）监理人更换总监理工程师或其他监理人员、总监理工程师或其他监理人员现场履职当月脱岗的违约按下列条款执行：1、更换总监理工程师属下列情形的，监理人支付违约金10万元：⑴因本人原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；⑵有违法、违规、违纪行为，被暂停或吊销任职资格的；2、更换总监理工程师属下列情形的，监理人支付违约金5万元；⑴业主认为不能胜任所承担的工程任务或存有失信行为，且要求更换的；⑵变更工作单位的；3、更换总监理工程师属下列情形的，监理人支付违约金2万元。本人罹患严重疾病等需要治疗或者休养，配偶、子女、本人及配偶的父母罹患严重疾病等在治疗或者休养期间需要本人陪护，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上的（两个时间中取短者）。4、更换专业监理工程师、监理员的，按照上述收取项目总监理工程师更换的违约金标准的相同情形减半支付更换的违约金。监理人更换总监理工程师或其他监理人员的，重新拟派人员的资格及资历必须满足招标公告或招标文件中的要求，并经发包人同意后，方可更换。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件5、监理人擅自更换总监理工程师或其他监理人员的，除委托人有权解除合同外，按当月脱岗负违约责任；同意更换后，仍按本款第1、2、3、4条执行承担违约责任。（四）监理人因自身原因未实现合同约定的安全目标，每发生一次发生死亡事故或重大安全事故分别支付合同总价3%的违约金，并按有关安全规定，追究总监及相关人员责任。（五）监理人发生专用合同条款第四十二条第一款第二项违约行为，应承担违约责任，违约金为合同金额的15%；造成经济损失的按直接损失的10%赔偿。（六）监理人在责任期内因过失造成发包人经济损失，除支付违约金外，应当进行赔偿，赔偿方法同专用合同条款第二十条第二款第（四）项。（七）监理人不按照有关规定进行监理工作，应承担违约责任，违约金为5万元。（八）监理人未及时按规定要求配备交通工具及办公、测量、检测等设备的，发包人可在分期支付的监理费中扣留相应的设备费用。（九）监理人的监理日记不能反映工程实际施工过程，应支付合同金额的5%的违约金。（十）监理人不按施工承包合同约定对承包人的现场管理人员进行履职考核，未能在每月25日前提交履职考核结果或篡改考核结果的，每发生一次，须支付违约金5000元。（十一）总监理工程师应及时进驻工程且每月驻工地时间不得少于20天。若驻工地时间每月少于20天，每不足一天扣1000元作为违约金。（十二）施工现场常驻监理人员同时不得少3人。监理人员（除总监理工程师外）根据项目开工情况并经发包人认可后应及时进驻工地，进驻后每月驻工地时间不得少于22天。若驻工地时间每月少于22天，监理人员每人每不足一天扣500元作为违约金。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件（十二）由于监理方现场监理工作不到位或未及时向施工单位提出书面整改通知的，且经发包人检查督促监理方后，监理方仍未改正的，发包人可处1000元/次的罚款。本项罚款累计数额不超过合同签约价的10%。以上违约金的总额不超过扣除已缴纳税收后的监理费总额。争议的解决第四十三条争议调解、仲裁机构：一、争议调解机构为：工程所在地上级主管部门。二、仲裁机构为：合同履行所在地的仲裁机构。其他第四十五条委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：双方另行协商。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件第三部分附件本合同监理服务内容：（一）设计方面l、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。5、其他相关业务。（二）采购方面1、协助委托人进行采购招标。2、协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。3、其他相关业务。（三）施工方面1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划：检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划：向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检杳，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。10、协调施工合同各方之间的关系。11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。15、其他相关工作。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件工程建设廉政责任书工程项目名称：工程项目地址：建设单位（甲方）：监理单位（乙方）：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家，集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程建设监理合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。（四）发现对方在业务中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应有甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计，建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行合同，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、第三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给预党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的应予以赔偿。第五条本责任书作为工程监理合同的附件，与工程施工合同有同等法律效力。经双方签署后立即生效。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监管部门各一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人：（委托代理人）：（委托代理人）：地址：地址：电话：电话：年月日年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件5、投标文件格式74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理（合同编号：）投标文件(请标明“正本”或“副本”)投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）或其委托代理人年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件目录1、投标报价书2、法定代表人身份证明3、授权委托书4、投标保证金支付成功凭证(以县公共资源交易信息网上的投标保证金缴纳系统中打印的凭证为准)5、资格文件（包括有关变更、延期等内容)6、总监理工程师委任书7、监理人员到位承诺书8、对投入本工程的设备9、其他附表、附件74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件一、投标报价书投标报价书（格式）合同名称：宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理合同合同编号：/宁海县科技工业园区发展有限公司：1.我方已全面阅读和研究了宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的要约内容，以本投标书向你方发包的宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理全部内容进行投标。我单位愿以监理费(大写：元，小写：元)承担并完成上述监理合同所规定的监理服务任务。监理总服务期为日历天，施工期日历天，保修期日历天。项目总监理工程师为（身份证号码）。质量目标为。2.我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解你方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起15天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订监理合同，并提交合同价的5%履约担保，履行规定的一切责任和义务。3.本投标书自递交你方起90天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币万元。（1）投标人在规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；投标人不接受对其投标价算术错误的修正。（2）中标人在收到中标通知后，擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款。（3）中标人在收到中标通知后在规定期限内拒签合同或拒交履约担保票据。（4）投标人相互串通投标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件等违反国家、省及地方有关招标投标法律、法规及规定。联系地址：邮编：联系人：电话：电子信箱：传真：投标人：（名称）（单位章）法定代表人（或委托代理人）：（姓名）（签名或盖章）年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：身份证号码职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。附：法定代表人身份证复印件投标人：（盖单位章）年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件三、授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权。附：委托代理人身份证复印件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）身份证号码：委托代理人：（签字）身份证号码：年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件四、投标保证金投标保证金支付成功凭证(以县公共资源交易信息网上的投标保证金缴纳系统中打印的凭证为准)74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件五、资格文件5.1投标人基本情况表投标人基本情况表（格式）单位名称通讯地址传真邮政编码电话联系人电子信箱成立时间法定代表人姓名职务职称技术负责人姓名职务职称专业资质等级资质等级证书编号法人营业执照证号注册资金开户行名称银行帐号单位总人数（人）其中总监理工程师（人）高级职称人员（人）监理工程师（人）中级职称人员（人）其他（人）初级职称人员（人）近三年监理合同总价（万元）投标人：（全称）（盖章）法定代表人（或授权代表人）：（签名）年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件5.2强制性资格条件5.2.1强制性资格条件——企业要求表序号资格条件投标人达到的程度证明文件1企业资质具备水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质的独立法人①营业执照；②资质证书2公示信息1.投标人在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示拟派的总监理工程师的相关信息2.投标人和拟派总监理工程师在“宁波市水利市场建设信用信息平台”备案登记1、拟派的总监理工程师在“浙江省水利建设市场信息平台”公示相关信息的网页打印件（并加盖单位公章）。2、投标人和拟派总监理工程师在“宁波市水利市场建设信用信息平台”公示相关信息的网页打印件（并加盖单位公章）注1．如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门。2、“投标人达到的程度”由投标人自行填写，填写的内容为“符合”或“不符合”。　3．按招标文件投标人须知第2.12条，附本表相关的复印件。投标人：（全称）（盖章）法定代表人（或授权代表人）：（签名）年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件5.2.2强制性资格条件——总监理工程师资格要求表资格要求投标人达到的程度证明文件总监理工程师具有水利部监理工程师证书（水工建筑专业），并持有全国水利工程建设总监理工程师岗位资格证书水利部监理工程师证书和全国水利工程建设总监理工程师岗位资格证书注1．如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门。2、“投标人达到的程度”由投标人自行填写，填写的内容为“符合”或“不符合”。　3．按招标文件投标人须知第2.12条，附本表相关的复印件。投标人：（全称）（盖章）法定代表人（或授权代表人）：（签名）年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件5.3总监理工程师无在建证明投标申请企业拟派总监理工程师无在建工程证明投标申请企业名称企业资质等级企业地址联系电话申请报名工程名称拟派总监理工程师姓名拟选派总监理工程师在建工程情况□拟派总监理工程师有建工程情况□拟派总监理工程师无建工程情况（打“√”选择）总监理工程签名：日期：年月日投标申请企业声明以上内容是本企业拟派总监理工程有无在建工程的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格，一旦中标，中标无效，并接受行政主管部门的处罚。投标人：（盖单位章）法定代表人：（签名）日期：年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件5.4投标人及拟派总监理工程师的诚信承诺书承诺书我方已仔细研究和阅读了招标文件，并郑重承诺如下：1、我方及拟派的总监理工程师自2015年1月1日以来至招标公告发布日止无行贿犯罪记录（以法院判决书生效之日为准）。2、我方及拟派负责本工程的总监理工程师未被国家、浙江省、宁波市、宁海县水行政主管部门通报的水利建设市场主体不良行为记录并未被限制投标。3、我方所提供的所有资料真实可信，不存在弄虚作假情况。以上承诺如有虚假,且影响整个招投标活动时，自愿承担以下三项责任：（1）自愿放弃中标资格；（2）接受投标保证金被没收；（3）接受有关行政部门的相关处理。特此承诺。附：检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函投标人：（盖单位章）法定代表人：（签名）年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件六、总监理工程师委任书总监理工程师委任书根据本委任书宣告，我(法定代表人姓名)系(单位)、(职务)，现代表单位授权：(总监理工程师姓名)为项目名称的总监理工程师，身份证号码为：___________________，全面负责该工程的监理工作。投标人(盖章)：法定代表人(签字并盖章)：被授权人(签字)：日期：年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件七、监理人员到位承诺书7.1总监理工程师到位承诺书(按到位承诺基本内容填写)投标人：（全称）（盖章）法定代表人（或授权代表人）：（签名）年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件7.2监理工程师及监理员到位承诺书(按到位承诺基本内容填写)投标人：（全称）（盖章）法定代表人（或授权代表人）：（签名）年月日74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件八．对投入本工程的设备的要求对投入本工程的设备的要求投标人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：序号所需设备名称数量备注1计算机及相关软件2办公设备3检测仪器设备4试验设备5通讯工具6交通工具7891074杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件九．其他附表、附件74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件报价组成计算宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理监理服务酬金投标报价表单位：元项号项目合价金额A监理人员费B设施设备购置和使用费C管理费D利润E税金合计：投标人：（全称）（盖章）法定代表人或授权代表人：（签名）年月日注：合价保留至元，单价保留至分。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件监理人员费计算表单位：元序号岗位设置人月数标准（元/人月）金额1总监理工程师2监理工程师3监理员4辅助人员5合计投标人：（全称）（盖章）法定代表人或授权代表人：（签名）年月日注：合价保留至元，单价保留至分。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件设施设备购置和使用费计算表单位：元序号设施设备名称规格数量购置费（或折旧费）运行费用金额（小计）一办公生活设施二通讯设施三交通工具四其他合计投标人：（全称）（盖章）法定代表人：或授权代表人：（签名）年月日注：合价保留至元，单价保留至分。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表序号姓名性别年龄学历专业职称从事监理工作年限总监理工程师岗位证书编号监理工程师证书编号监理员资格证书编号拟任职务拟进场时间注：本表应加盖投标人公章。说明：1、本表人员的更换须经发包人的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司 宁海县城市防洪工程店前王溪下游段河道治理工程施工监理招标文件拟任本工程主要监理人员情况表姓名性别出生年月职称学历毕业时间毕业院校所学专业监理专业工作年限从事监理工作年限拟在本工程中承担的职务总监理工程师岗位证书编号监理工程师证书编号主要工作经历及业绩：说明：1、“主要人员”是指总监理工程师；监理工程师；监理员2、本表应相应附有身份证、职称证书、资格（岗位）证书等复印件；3、本表应加盖投标人公章。74杭州信达投资咨询估价监理有限公司'