济宁任城区安居街道办事处2016年小型农田水利设施维护管

'济宁市任城区安居街道办事处2016年小型农田水利设施维护管理项目竞争性谈判文件项目编号：RCCG-2016-0648采购人：济宁市任城区人民政府安居街道办事处代理机构：山东世纪华都工程咨询有限公司日期：二〇一六年十二月61 目录第一部分竞争性谈判公告………………………………………………3第二部分供应商须知……………………………………………………6第三部分合同条款及格式………………………………………………22第四部分技术标准和要求………………………………………………32第五部分工程量清单……………………………………………………33第六部分报价文件格式…………………………………………………35第七部分封面格式………………………………………………………6161 竞争性谈判公告济宁市任城区安居街道办事处2016年小型农田水利设施维护管理项目经有关部门批准，现采用竞争性谈判方式选择成交供应商，有关事宜公告如下：一、项目基本信息1、项目名称：济宁市任城区安居街道办事处2016年小型农田水利设施维护管理项目2、项目编号：RCCG-2016-06483、采购人：济宁市任城区人民政府安居街道办事处4、采购代理机构：山东世纪华都工程咨询有限公司5、分包情况：二个包组，供应商可同时投报多个包，兼投兼中。6、项目说明：A包：对机坑进行清淤、购置安装20ZLB-70水泵（含电机）等详见工程量清单。B包：排灌站机房、管理房屋顶防水维修及300HW-8混流泵及电机购置等，详见工程量清单。7、资金来源：财政资金8、预算金额：A包：250000元B包：148500元9、本项目实行网上报价，采用报价文件电子文档报价和纸制报价文件存档的方式（详见供应商须知）。二、供应商资格要求：1、具备独立法人资格；2、具备水利水电工程施工总承包叁级（含）及其以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；3、项目负责人必须为水利水电工程专业贰级及以上注册建造师(须在本单位注册）并同时具备建造师安全生产考核合格证书（B证）；4、具备有效的营业执照和安全生产许可证；5、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；6、在济宁市政府采购中心注册并通过审核；7、遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章；8、一个供应商只能提交一个报价文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目报价：8.1法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；8.2母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；8.3均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。9、有效年检的营业执照。10、本项目不接受联合体报价。61 11、截止到开标当日，供应商（含法定代表人）未被各地人民法院、税务等国家行政机关列入失信名单或诚信黑榜（供应商不必提供证明）；12、供应商近三年存在行贿犯罪记录的按有关规定处理。13、资格审查方式：资格后审三、谈判文件的获取凡在济宁市公共资源交易服务中心政府采购注册登记窗口注册的投标人或已办理CA电子密钥投标人，使用注册的账号、密码登录“济宁市任城区公共资源交易服务中心网站（济宁市任城区政府采购中心网站）”，响应本项目并下载谈判文件。1）凡未在济宁市公共资源交易服务中心政府采购注册登记窗口注册的投标人应先办理注册，注册不收取任何费用，注册程序详见济宁市政府采购网站“办公指南”中的“供应商注册登记程序”,并按照普通供应商注册登记程序办理。2）CA电子密钥的办理实行投标人自愿原则，注册咨询电话：3202121，CA电子密钥咨询电话：3202114。3）谈判文件费用：200元/份（公开报价现场统一缴纳，售后不退）四、报价文件的上传所有报价文件应于2016年12月27日9:30北京时间)之前上传到济宁市任城区公共资源交易服务中心网站（济宁市任城区政府采购中心网站）。具体操作：登录“济宁市任城区公共资源交易服务中心网站（济宁市任城区政府采购中心网站）”选择“投标报价—>增加报价方案”功能点上传报价文件。五、递交纸质报价文件时间及地点时间：2016年12月27日9:30（北京时间）地点：济宁市任城区公共资源交易服务中心（济宁市建设路42号原中区劳动局院内东楼一楼）六、供应商报价文件解密时间及地点解密时间：2016年12月27日9:30(北京时间)解密地点：济宁市任城区公共资源交易服务中心（济宁市建设路42号原中区劳动局院内东楼一楼）七、公开报价时间及地点：时间：2016年12月27日9:30（北京时间）地点：济宁市任城区公共资源交易服务中心（济宁市建设路42号原中区劳动局院内东楼一楼）八、未尽事宜或须澄清的内容请联系采购人或采购代理机构。采购人：济宁市任城区人民政府安居街道办事处联系地址：济宁市任城区安居街道联系人：王主任联系电话：13793760106采购代理机构：山东世纪华都工程咨询有限公司联系地址：济宁市金宇路30号百丰大厦22楼2208室联系人：王旭红联系电话：0537-265195513341218855任城区公共资源交易服务中心联系电话：18854775266本项目公告将同时在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）发布。61 本项目如有必要澄清和修改需要发布更正公告的，将在本网站及时发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。特别提醒：除因不可抗力因素外，成交供应商随意放弃成交的暂停其参加任城区政府采购活动六个月；成交公告期限届满无异议，无正当理由5个工作日内不领取成交通知书或领取成交通知书后无正当理由拒绝签订政府采购合同的暂停其参加任城区政府采购活动十二个月；擅自变更合同，不履行合同的暂停其参与任城区政府采购活动十二个月。二〇一六年十二月二十日61 第二部分供应商须知一、供应商须知前附表序号项目内容1项目名称、项目编号项目名称：济宁市任城区安居街道办事处2016年小型农田水利设施维护管理项目项目编号：RCCG-2016-06482采购内容A包：对机坑进行清淤、购置安装20ZLB-70水泵（含电机）等详见工程量清单。B包：排灌站机房、管理房屋顶防水维修及300HW-8混流泵及电机购置等，详见工程量清单。3采购人、联系人及联系电话采购人：济宁市任城区人民政府安居街道办事处联系人：王主任联系电话：137937601064采购代理机构、联系人及联系电话代理机构：山东世纪华都工程咨询有限公司联系人：王旭红地址：济宁市金宇路30号百丰大厦22楼2208室电话及传真：0537-265195513341218855电子邮件：sjhdjn@163.com5采购方式竞争性谈判6资金来源财政资金7采购预算和包划分A包：250000元B包：148500元供应商的报价不得超过预算金额，超出算金额的报价按无效报价处理。包段划分：二个包8付款方式工程竣工验收后合格后付至合同价款的90%，工程审定完成满一年后付至审定价款的95%，两年后无质量问题一月内无息付清。9供应商资格要求供应商资格要求：1、具备独立法人资格；2、具备水利水电工程施工总承包叁级（含）及其以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；61 3、项目负责人必须为水利水电工程专业贰级及以上注册建造师(须在本单位注册）并同时具备建造师安全生产考核合格证书（B证）；4、具备有效的营业执照和安全生产许可证；5、供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；6、在济宁市政府采购中心注册并通过审核；7、遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章；8、一个供应商只能提交一个报价文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系（国有控股公司除外）的情形之一的，不得同时参加本项目报价：8.1法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；8.2母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；8.3均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。9、有效年检的营业执照。10、本项目不接受联合体报价。11、截止到开标当日，供应商（含法定代表人）未被各地人民法院、税务等国家行政机关列入失信名单或诚信黑榜（供应商不必提供证明）；12、供应商近三年存在行贿犯罪记录的按有关规定处理。13、资格审查方式：资格后审10资格审查及递交报价文件时需携带的证件1、本项目为资格后审，报价单位应将需要评审委员会资格评审的相关证件、资料（包括营业执照原件、资质证书原件、安全生产许可证原件、拟派项目负责人注册建造师证书原件、建造师安全生产考核合格证书（B证）原件、劳动合同原件和社保缴纳证明原件（最近连续半年以上），单独密封包装，在递交报价文件时一并提交，否则不予接受。注：营业执照原件、资质证书原件、安全生产许可证原件、拟派项目负责人注册建造师证书原件、建造师安全生产考核合格证书（B证）原件、劳动合同原件和社保缴纳证明原件（最近连续半年以上），未提供或者提供不全的，谈判小组将否决其报价。11参加谈判会议时供应商需要携带的证件1、供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加谈判会议。2、供应商法定代表人参加谈判会议的，需提交其身份证原件；委托代理人参加谈判会议的，需提交其身份证原件及针对本项目的授权委托书原件（不必密封）。61 未按规定提交证件的供应商，其报价文件将被拒绝。12供应商提报虚假材料应承担的责任供应商提供虚假资质证书及材料谋取成交的；依据《中华人民共和国政府采购法》的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。13投标有效期从提交报价文件截止之日起90日历天。14盖章和签字要求须符合谈判文件要求，否则其报价文件作无效响应处理。15报价文件份数正本壹份、副本肆份。16递交纸质报价文件截止时间2016年12月27日9:00-9:30（北京时间）17谈判会议时间、地点时间：2016年12月27日9:30（北京时间）地点：济宁市任城区公共资源交易服务中心（济宁市建设路42号原中区劳动局院内东楼一楼）18评审方法竞争性谈判以供应商最后一轮谈判的报价及承诺作为谈判小组确定成交供应商的依据。谈判小组应当根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。19谈判保证金1、谈判保证金的金额：A包：¥2500元。B包：¥1400元。2、谈判保证金递交形式：谈判保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。2.1采用金融机构、担保机构出具的保函形式交纳的，按山东省财政厅关于政府采购信用担保的相关规定执行，并在以下截止时间和地点提交：提交时间：2016年12月27日9:30（北京时间）前交纳提交地点：济宁市建设北路147号济宁市公共资源交易服务中心2.2采用其他非现金形式提交的谈判保证金必须从供应商账户转出，以其他名义或账户交纳的，其报价文件不予接受。谈判保证金须在2016年12月27日9:30（北京时间）前到达以下账户：61 户名：济宁市公共资源交易服务中心开户银行：中国农业银行济宁市运河支行账号：495101040011510注：谈判保证金的交纳时间以到中心账户时间为准。银行资金划转需要一定时间请各供应商向相关银行了解保证金到账所需的时间，提前到相关银行办理有关手续。2.3咨询电话：0537-2653217（资金管理部）0537—3202119、2653277（电子信息部）3、未成交供应商的谈判保证金在发出成交通知书后5个工作日内退还，成交供应商的谈判保证金将在采购人与成交供应商签订合同后5个工作日内退还。4、请各供应商在交纳保证金时备注项目名称。20报价文件的密封要求1、密封套应标注项目名称、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章。2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其报价文件将被拒绝。21纸质报价文件装订要求1、报价文件的正本与副本应分别装订成册。2、报价文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。3、报价单位代表必须按谈判文件的规定签署报价文件（正本、副本及各附件），并在报价文件封面及重要部位加盖公章。22工期30日历天23踏勘现场供应商自行踏勘现场。24履约担保签订合同前成交人以现金、银行汇票、支票等形式交付中标价的10%作为履约担保交给采购人，且采购人同时开具同等额度的收款凭证，项目验收合格后15个工作日内无息退还。如成交通知书发出五个工作日内不缴纳，视为自动放弃成交资格，同时顺延排名第二的成交候选人为成交人。25知识产权61 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业编制权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。26偏离本项目不允许负偏离27代理服务费及谈判文件售价1、按照国家发展和改革委员会发改价格【2015】299号文,由成交供应商支付。2、谈判文件售价200元/份，谈判会议现场交纳，售后不退。28在任何谈判环节中，需竞争性谈判小组就某项定性的评审结论做出表决的，由竞争性谈判小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。29承包方式包工包料30施工范围工程量清单内的全部内容31质量标准达到国家施工验收规范标准要求的合格标准32质保期2年33质疑：供应商如有质疑，可按照《山东省政府采购供应商质疑处理办法》（鲁财采[2013]27号）的规定向采购人提出质疑。采购人：济宁市任城区人民政府安居街道办事处联系人：王主任联系电话：13793760106联系地址：济宁市任城区安居街道代理机构：山东世纪华都工程咨询有限公司联系人：王旭红地址：济宁市金宇路30号百丰大厦22楼2208室电话及传真：0537-26519551334121885534投诉：供应商对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可按照《政府采购供应商投诉处理办法》（2004年财政部20号令）和《山东省政府采购供应商投诉处理操作规程》（鲁财库[2007]39号）规定投诉。35备注:61 成交供应商在施工及材料进场过程中，采购人必须对装修材料供应、包装、运输及装修施工过程进行监督，并委托有关有资质的合法部门对施工材料及施工质量等进行抽检检验，成交供应商必须予以配合并承担相关费用。若采购人发现成交供应商在此过程中有不符合本项目采购文件要求及报价文件承诺的行为及情况出现，有权要求供应商对此进行整改并承担由此引起的一切损失。二、报价单位须知（一）总则1.工程说明1.1本工程项目说明详见本须知前附表。1.2本工程项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规和规范，通过竞争性谈判采购方式选择成交供应商。2.采购范围及工期2.1本工程项目的采购范围详见本须知前附表。2.2本工程项目的工期要求详见本须知前附表。3.资金来源3.1本工程项目资金来源详见本须知前附表。4.合格的报价单位详见前附表。5.报价单位谈判费用5.1无论报价过程中的方法和结果如何，报价单位自行承担所有与参加谈判有关的费用。5.2采购代理费：按照国家发展和改革委员会发改价格【2015】299号文,由成交供应商支付。6.踏勘现场6.1本工程项目踏勘现场详见本须知前附表。6.2采购人向报价单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价单位利用的资料，采购代理机构及采购人对报价单位做出的任何推论、理解和结论不负责任；报价单位承担踏勘现场所发生的自身费用。6.3经采购人允许，报价单位可为踏勘目的再次进入项目现场，但报价单位不得因此使采购代理机构及采购人承担有关的责任和蒙受损失。报价单位应承担踏勘现场的责任和风险。（二）谈判文件7.谈判文件的组成7.1谈判文件包括下列内容第一部分竞争性谈判公告第二部分报价单位须知及前附表第三部分合同条款及格式第四部分技术标准和要求第五部分工程量清单61 第六部分报价文件格式第七部分封面格式7.2除7.1内容外，采购代理机构、采购人以网上发出的对谈判文件的澄清或修改内容，均为谈判文件的组成部分，对报价单位起约束作用。7.3报价单位获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得谈判文件当日向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由报价单位自己承担。报价单位同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若报价单位的报价文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或报价文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由报价单位自行承担，并根据有关条款，该报价有可能被拒绝。7.4谈判文件的澄清或修改供应商对谈判文件提出的澄清要求，应以书面形式通知到代理机构。采购单位对已发出的谈判文件进行必要的澄清时或者修改的，将在谈判文件要求提交报价文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并通过区政府采购电子运行管理系统通知所有确定参与本次采购活动的供应商。该澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。（三）报价文件的编制8.报价文件的语言及度量衡单位8.1报价文件和谈判有关的所有文件均应使用中文。8.2除另有规定外，报价文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。9.报价文件的组成9.1报价函部分9.2资格、资质证明文件9.3商务部分9.4技术部分10.报价文件格式及装订10.1报价文件包括本须知第10条中规定的内容，报价单位提交的报价文件应当使用谈判文件所提供的报价文件格式（表格可以按同样格式扩展）。10.2报价单位宜将报价文件（正本、副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册，并在首页编制“报价文件目录（含二级目录）”。10.3为方便谈判小组对本项目进行评审，报价单位在装订报价文件时请勿使用活页装订，使用胶装。11.报价11.1报价单位必须依据采购人提供的工程量清单及其他资料，结合企业自身综合实力和本工程的实际情况按工程量清单综合单价报价方式自主报价。本次报价共二次报价，以最终报价作为成交价格。本次采购范围内成交人的最终报价即为本工程的合同价。61 11.2报价为报价单位在报价文件中提出的各项支付金额的总和。11.3报价单位的报价，应是完成本须知第2条和谈判文件中所列采购工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为报价计算单价或总价的依据。11.4报价单位应根据得到的资料，以工程量清单的形式自行编制报价，列出工程项目和工程量填报单价和合价。本项目只允许有一个最终报价。任何有选择的报价将不予接受。报价单位未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。11.5除非合同中另有规定，报价单位在工程量清单表报价中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、设备费、管理费、改造费、利润、风险费、检测费等所有费用。报价单位无论何种原因造成报价的量、项、价等的遗漏，其风险自担，一旦发生不作为调价依据。本项目签定固定综合单价合同,工程内容未做任何调整时,报价单位所报工程量不准,视为已包含在内；工程内容减少时按固定综合单价相应减少；供应商认真审核谈判文件和自行踏勘现场，工程结算时漏项漏量部分不予增补；采购人如需增加工程内容时,须报济宁市任城区财政局批准，工程量须取得济宁市任城区财政局、采购人、成交人三方确认后，方可增加。11.6报价单位在上传报价文件电子文档时须按要求填写报价，该报价将在公开报价仪式时公开唱价，如电子唱标系统唱出的报价与纸质报价文件正本的价格不一致的，则以电子唱标的报价为准。11.7如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。11.8如果单价汇总金额与总价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。11.9报价单位所报工程量清单价格不因市场变化及政策性上调等因素而变动，报价单位在报价时应充分考虑风险因素。11.10报价单位可在勘察现场时以充分了解施工位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。11.11本工程报价采用的币种为人民币。11.12本工程报价为含税报价。12.报价文件签署12.1报价单位代表必须按谈判文件的规定签署报价文件（正本、副本及各附件），并在报价文件封面及重要部位加盖公章。12.2报价单位代表未按谈判文件要求签署报价文件及未加盖单位公章，视为无效报价文件，不予评审。13.报价文件密封和标记13.1报价单位应准备五份报价文件，一份正本和四份副本，并在每一份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。61 13.2报价单位应将报价文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容（封面格式见第十部分）：1)项目编号、项目名称、包号2)正本或副本3)报价单位名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真13.3为方便谈判小组检查报价单位的资格，请报价单位另外单独准备一套资格、资质证明文件并单独密封，在正面加盖单位公章并在封面上注明“资格、资质证明文件”、报价单位名称、地址、电话。在报价单位递交报价文件的同时将“资格、资质证明文件”(报价时须提供原件)交谈判小组备查。13.4每一密封件在封口处加盖单位公章并注明“于2016年12月27日9:30之前不准启封”字样。14.报价保证金14.1报价保证金为人民币：金额见前附表。14.2报价保证金递交形式：见前附表。15.谈判有效期15.1从报价之日起，谈判有效期90日历天。报价文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，采购人有权拒绝。15.2特殊情况下，在报价有效期满之前，采购人可以以书面形式要求报价单位同意延长报价有效期。报价单位可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的报价单位有权收回谈判保证金；同意延长报价有效期的报价单位应当相应延长其谈判保证金的有效期。（四）报价文件的递交16.纸质报价文件递交时间和地点16.1起止时间：2016年12月27日9:00-9:30（北京时间）地点：济宁市任城区公共资源交易服务中心（济宁市建设路42号原中区劳动局院内东楼一楼）16.2报价单位代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因特殊原因需推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。16.3采购代理机构将拒绝接收未办理获取谈判文件相关手续的报价单位递交的报价文件。16.4采购代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的报价文件。17.报价文件签收17.1采购代理机构收到报价文件后，向报价单位出具报价文件签收证明。17.2电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价不予接受。17.3对报价单位提交的报价文件在报价截止时间后不予退还。18.报价文件的补充、修改与撤回18.1报价单位在提交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的报价文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。61 18.2报价单位对报价文件的补充、修改，应按本须知第14条有关规定密封、标记和提交，并在报价文件密封袋上清楚的标明“补充、修改”或“撤回”字样。18.3在报价截止时间之后，报价单位不得补充、修改报价文件。19电子标书的上传19.1本项目采用报价文件电子文档报价和纸制报价文件存档的方式，报价文件电子文档与纸质报价文件实质性内容不符，导致无法评审的为无效报价，不予评审，请报价单位务必保证内容一致。19.2报价文件电子文档不必签字、盖章，不必上传纸质报价文件的扫描件，可直接上传电子文档，同时要求电子文档为Word2003版本。19.3网上报价和上传报价文件电子文档：所有报价文件电子文档须于2016年12月27日9:30(北京时间)之前上传到济宁市任城区公共资源交易服务中心（政府采购中心）网站（未在规定时间内上传报价文件电子文档或截止时间后上传的报价文件电子文档将不予公开唱标及评审）。具体操作为登录“济宁市任城区公共资源交易服务中心（政府采购中心）”并插入CA电子密钥，用“投标报价—>增加报价方案”功能点网上报价并上传。19.4报价文件电子文档解密时间：2016年12月27日9:30(北京时间)（解密时间截止时由于报价单位自身原因仍未解密的报价文件将不予公开唱标及评审）。19.5本项目的报价文件电子文档共分为7个部分，每个部分的大小不能超过100M，7个部分必须同时上传缺一不可。如需修改其中一部分，其他部分也要同时重新上传。不涉及的部分建立空白文档代替。19.6报价文件电子文档如过大，应将文档中的图片压缩，图片的压缩办法详见济宁政府采购网站（http//www.jnzfcg.gov.cn）通用表格——网上供应商操作指南。19.7因任城区政府采购系统遭黑客、病毒攻击或其他不可抗力而无法上传报价文件电子文档、解密、唱标的，可以临时改为人工唱标。（五）公开报价20.公开报价20.1按照谈判文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由采购人主持，监督人员、采购人、报价单位参加。20.2公开报价时，由报价单位检查报价文件的密封情况。20.3监督人员依次拆启电子密钥（CA），工作人员开启开标程序，电子唱标系统公开唱标。20.4记录员将唱价内容分项记录。20.5按规定提交合格的撤回通知的报价文件不予开封，并退回给报价单位。(六)评审21.谈判小组21.1采购人按照政府采购法律、法规的规定组建谈判小组。谈判小组人数为三人及以上单数，采取随机抽取的方式产生。谈判小组负责对报价文件进行评审，推荐成交报价单位候选人。21.261 谈判小组完成评审后，应当提出书面评审报告。评审报告应当包括报价情况、废除报价处理和否决报价情况、合格的报价情况、评审方法和标准、评审报价或者评分比较、推荐的成交单位候选人及其排列顺序、需要澄清或者说明的其他情况等。　评审报告应当由谈判小组全体成员签字。谈判小组成员对评审报告有异议的，应当以书面方式阐明其不同意见和理由；拒绝签字且不阐明其不同意见和理由的，视为同意评审报告并以附件的形式记入评审报告。谈判小组向采购人提交书面评审报告后，谈判小组即告解散。评审过程中使用的文件、表格以及其它资料应当立即交采购代理机构。22.谈判原则“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性谈判的基本原则，谈判小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各报价单位。同时，在谈判过程中恪守以下原则：22.1客观性原则：谈判小组将严格按照谈判文件要求的内容，对报价单位的报价文件进行认真评审；谈判小组对报价文件的评审仅依据报价文件本身，而不依靠报价文件以外的任何因素；22.2统一性原则：谈判小组将按照统一的谈判原则和评审方法，用同一标准对各报价单位的报价文件进行评审；22.3独立性原则：评审工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。谈判小组成员对出具的谈判意见承担个人责任；22.4物有所值原则：通过第一轮的公开报价，激发报价单位展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标；22.5保密性原则：保证谈判在严格保密的情况下进行；22.6集体决定的原则：成交单位候选人由谈判小组集体推荐。23.最终报价23.1采购代理机构根据谈判小组的要求及现场报价单位报价情况，确定最终报价截止时间，所有报价单位授权代表应在最终报价截止时间通知书上签字确认，既不说明原因又拒不签字的报价单位视为不参与最终报价，按“在报价有效期内撤回报价”处理。23.2按照最终报价规定的最终报价截止时间前以密封形式递交并在封面明显处注明项目编号、项目名称及报价单位名称(加盖单位公章或授权人签字)；按照最终报价规定的时间、地点公开唱价。公开唱价由采购代理机构工作人员主持，监督人员、采购人代表、报价单位参加。23.3采购代理机构将拒绝接收最终报价截止时间后送达的最终报价文件，在最终报价截止时间之后，报价单位不得补充、修改最终报价文件。23.4最终报价公开唱价时，由报价单位相互检查最终报价文件的密封情况。23.5工作人员当众拆启最终报价文件，唱价员宣读报价单位名称、报价等内容。23.6记录员将唱价内容分项记录。24.评审纪律24.1评审是谈判工作的重要环节，评审工作在谈判小组内部独立进行。谈判小组应按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有报价单位，客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。24.2评审人员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。24.361 评审期间，评审人员不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客，不得与报价单位私下交换意见。24.4评审结束后，评审人员应将全部资料整理上交采购代理机构，严禁将评审过程中的任何情况扩散出谈判小组以外。24.5采购代理机构、谈判小组及与谈判有关的工作人员应对谈判小组成员名单、已获取谈判文件的潜在报价单位名单、评审过程、各报价单位的商业秘密等予以保密。24.6在整个评审过程中，报价单位企图影响谈判结果的任何活动，可能导致报价失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。25.评审方法25.1初步评审谈判小组将依据“供应商须知”等关键性因素确定合格供应商。25.2技术及商务谈判谈判小组所有成员应集中与单一供应商分别进行谈判。谈判顺序通过随机抽取方式确定。25.3详细评审25.3.1谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求供应商中，按以经评审的最终报价从低到高的顺序推荐成交候选人。25.3.2最终报价相同的，根据其报价文件中的技术指标、服务承诺、优惠条件等，谈判小组以记名投票的方式进行确定名次。25.4各供应商报价按以下标准进行价格扣除后进行评审。<1>根据财政部，工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。凡参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造的或者提供其他小型、微型企业制造的产品，其报价部分给予6%的价格扣除优惠，但必须同时提供如下证明材料，否则不予价格扣除。①中小企业声明函（格式附后）。②属于小型、微型企业的证明文件（格式附后）。③若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的工信部联企业[2011]300号文件）。<2>节能（非强制类产品）、环境标志产品部分价格扣除（如有）同一合同包内的节能（非强制类产品）产品报价总金额占本合同包报价总金额价格扣除20%（含20%）以下价格扣除5%20%—50%（不含20%含50%）价格扣除8%50%（不含50%）以上价格扣除10%同一合同包内的环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额价格扣除20%（含20%）以下价格扣除5%20%—50%（不含20%含50%）价格扣除8%61 50%（不含50%）以上价格扣除10%注：供应商所报产品属于政府强制采购节能产品品目的，必须是节能清单内产品。供应商在投标报价时必须对属于节能、环境标志产品清单内产品单独分项报价，并应于报价文件中提供属于清单内产品的证明资料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等）复印件加盖供应商公章，原件备查。（注：①节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品、环境标志产品是指财政部和环保部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；②同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分扣除只对属于清单内的非强制类产品进行扣除，强制类产品不给予扣除；③若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予扣除。获得上述认证的产品在报价时应提供有效证明材料）。26．特殊情况下的谈判方法如出现报价单位达不到法定数量、串通报价、全部不符合谈判文件要求以及报价单位互相诋毁，导致谈判小组无法谈判时，谈判小组有权否决所有报价停止谈判。采购代理机构依法重新组织采购。27.无效报价27.1报价单位所报价格（含第一次报价）高于预算金额，按无效报价处理，不予评审。27.2法定代表人或授权代表不参加公开报价仪式；27.3因报价单位自身原因未在规定时间内上传报价文件电子文档、解密报价文件的；27.4谈判小组认定报价单位以低于成本报价竞标的将否决其报价。27.5报价单位有下列情形之一，其报价将被视为无效报价，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利，收缴其谈判保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在三年内禁止参加政府采购活动。给采购代理机构、采购人造成损失的，采购代理机构、采购人有索赔的权利，报价单位应予以赔偿。情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。1)报价单位提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料；2)报价单位在谈判有效期内撤回谈判报价；3)在整个评标过程中，报价单位有企图影响评标结果公正性的任何活动；4）报价单位以任何方式诋毁其他报价单位；5）报价单位串标（指报价单位之间私下串通，共同损害采购人或其他报价单位的利益，或者报价单位与采购人之间相互勾结，损害国家、集体、公民的合法权益。）有下列情形之一的，经谈判小组集体表决且三分之二多数认定后，视为串通报价，作废标处理：①不同报价单位的报价文件内容存在异常一致的；②不同报价单位的报价文件错漏之处一致的；③不同报价单位的报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；④不同报价单位的报价文件由同一单位或者同一个人编制的；⑤不同报价单位的报价文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；⑥不同报价单位的报价文件相互混装的；⑦不同报价单位的报价文件由同一台电脑编制的；61 ⑧不同报价单位委托同一人报价的；⑨不同报价单位使用同一个人或者企业资金交纳谈判保证金或者报价保函的反担保的；⑩不同报价单位聘请同一人为其报价提供技术或者经济咨询服务的，但采购工程本身要求采用专有技术的除外。6）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；7）成交人不按要求提交履约保证金；8）成交人不按规定签订合同；9）法律、法规规定的其他情况。28.废除本次采购项目28.1采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废除本次采购项目：（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（2）报价单位的最终报价均超出控制价范围的；（3）因重大变故，采购任务取消的。28.2废除报价后，采购代理机构将把废除报价理由通知所有报价单位。（七）合同的授予29.接受或拒绝任何或所有报价的权力成交人的报价行为或结果如被投诉损害国家和社会公共利益的，经相关部门依法认定后，采购代理机构在授予合同前，将依法拒绝其成交。30.成交人30.1谈判小组依据评审方法及评审因素，对报价文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告，并按经评审的最终报价由低到高排列顺序，推荐3名以上合格的成交候选人。采购人根据谈判小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人，在五个工作日内确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织采购。30.2成交通知30.2.1确定成交结果后，采购人在规定时间内发出成交通知书，并按规定公告成交结果。30.2.2《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。31.合同协议书的签订31.1成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件确定的事项签订合同。31.2谈判文件、成交单位的报价文件以及谈判过程中的最终书面报价、有关澄清、承诺文件等均为合同的组成部分。32.履约保证金32.1本次项目履约保证金为中标价的10%。32.2履约保证金应在签订合同前以现金、银行汇票、支票形式提交给采购人。32.3履约保证金在本项目验收合格后15个工作日内无息退还。61 （八）质疑和投诉33.1报价单位对谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内向采购人以书面形式提出质疑。33.2质疑实行实名制，报价单位不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。报价单位有以下情形之一的，被质疑人应当向任城区公共资源交易服务中心和任城区财政局报告，审查属实的，应当依照有关法律、法规、规章规定进行处罚。（一）捏造事实或者提供虚假质疑材料的；（二）借用他人名义或者伪造他人身份进行质疑的；（三）具有其他虚假、恶意质疑情形的。任何单位和个人不得指使、教唆报价单位进行虚假、恶意质疑。33.3质疑文件应包括以下主要内容：（一）报价单位和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；（二）采购项目名称、项目编号及包号；（三）具体质疑事项与请求；（四）事实与理由，并提供事实依据及相关证明材料，证明材料中有外文资料的，应当将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，翻译人员签名并注明工作单位、联系方式等信息；（五）提出质疑的日期。质疑书应当加盖公章与签字。报价单位为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；报价单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。报价单位可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交报价单位的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。33.4被质疑人应当在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知报价单位和其他有关报价单位，答复内容仅限于报价单位所质疑的内容，不得涉及以下内容：（一）国家秘密和商业秘密；（二）开标前质疑的，已获取谈判文件的报价单位名称、数量；（三）成交结果确定前质疑的，关于评审专家信息及评审情况；（四）预成交报价单位情况；（五）其他报价单位的报价（响应）文件。33.5报价单位对被质疑人的答复不满意或者被质疑人未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向任城区公共资源交易服务中心和任城区财政局进行投诉。33.6其他规定详见政府采购法、山东省政府采购报价单位质疑处理办法等相关法规。(九)解释权本谈判文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。谈判文件未做须知明示，采购人将依据相关法律、法规做出解释。61 61 第三部分合同条款及格式第一部分协议书发包人（全称）济宁市任城区人民政府安居街道办事处（简称甲方）承包人（全称）（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：济宁市任城区人民政府安居街道办事处工程地点：济宁市任城区安居街道工程内容：工程量清单内的全部内容工程立项批准文号：________________________资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围：采购范围内的全部工程内容（详见工程量清单及清单）。承包方式：包工包料三、合同工期开工日期：计划开工期年月日竣工日期：计划竣工期年月日合同工期总日历天数日历天。四、质量标准及质保期工程质量标准：达到国家施工验收规范标准要求的合格标准。质保期：五、合同价款金额（大写）：元(人民币)￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１．本合同协议书２．成交通知书61 ３．报价文件及其附件４．本合同专用条款５．本合同通用条款６．标准、规范及有关技术文件７．设计施工图纸（包括效果图显示内容），本项目改造工程施工说明8．工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（与谈判文件及备案合同有实质性违背除外）七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：______________________________________本合同双方约定____________________后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：经办人：年月日61 第二部分通用条款（略）61 第三部分专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行通用条款。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：/3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行规范、标准。发包人提供标准、规范的时间：/。国内没有相应标准、规范时的约定：执行通用条款。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前5日内提供全套施工图纸四套4.2发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，承包人不得将图纸转借第三人使用国外图纸的要求及费用承担：/。二、双方一般权利和义务5、工程师5.1监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人委托的职权：按《工程建设监理合同》规定执行需要取得发包人批准才能行使的职权：按《工程建设监理合同》规定执行５.2发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：5.3不实行监理的，工程师职权：7、项目经理（建造师）姓名：职务：项目经理必须是报价时提供的施工负责人（建造师），从开工之日起到竣工结束，项目经理每天必须保证8小时以上在现场组织施工，离开现场超过24小时，必须征得发包人同意。发包人认为项目经理不称职时，发包人有权要求更换项目经理。8、发包人工作61 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：具备施工条件，开工前完成。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：/。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：/。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：/。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：/。（6）水准点与坐标控制点交验要求：/。（7）图纸会审和设计交底时间：收到全套施工图纸后2天内（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：/。（9）如涉及到地方关系，由承包人承担协调地方关系及因协调地方关系而产生的一切费用。（10）双方约定发包人应做的其他工作：如有，双方协商解决。8.2 发包人委托承包人办理的工作：双方协商。9、承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：(1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无（２）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工三天前提报本工程的施工组织设计，每天提供本日进度报表及明天施工计划一式两份，发包人审核完毕并返还一份。（３）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款（４）向发包人提供的办公和生活的房屋及设施的要求：承包人向发包人和监理人提供办公用房，费用由承包人负责。（５）需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责，发包人协助，费用由承包人负责。（６）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责成品保护工作并承担其费用。（７）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：若有，可由承包人实施，费用由承包人承担。（８）施工场地清洁卫生的要求：承包人应按照发包人要求清理所有的临时性工程场地和临时道路以及建设过程中形成的垃圾，并将这些场地恢复到平整标准，这些费用已计入报价内，发包人不再支付此费用。61 （９）双方约定承包人应做的其他工作：承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中的施工现场全部人员的安全，除发包人的行为或过失而造成的伤害之外，发包人不承担承包人及分包单位的人员及其他人员的伤亡赔偿责任。三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：收到全套施工图纸后2日内，同时执行通用条款10.3条工程师确认的时间：收到施工组织设计3日内批复，收到施工方案及进度计划3日内批复。10.2群体工程中有关进度计划的要求：不采用13.工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力或经发包人工程师和监理工程师认可的情况。13.2承包方应严格按照合同规定的工期完工，工期每拖期一天罚款500元。四、质量与验收17．隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：按照经监理工程师和发包人工程师审定的施工组织设计实施。19.工程试车19.5 试车费用的承担：执行通用条款19.5条。五、安全施工施工现场配电线路、用水管线必须符合建设部颁发的《施工现场临时用水、电安全技术规范》的要求，其他执行通用条款第20、21、22条。六．合同价款与支付23.2本合同价款采用：（1）固定综合单价合同，本工程的合同价即本次采购范围内成交人的最终报价。成交措施项目费即为合同措施项目费，结算时不做任何调整（即一次包死）。23.2.1暂估价的调整：/按承包人报价文件中的所报综合单价，采用固定综合单价形式，工程量只审减不审增（含设计变更+工程签证）进行结算。23.2.2合同价款中包括的风险范围：61 承包人被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料。为此，综合单价中的风险包括：（1）劳务、材料和其他事件或事务性费用的变化；（2）承包人未能预见的困难和费用；（3）承包人在合同中履行义务引起有关费率变化；（4）承包人进场路线改变或进场道路维护产生的费用；合同价款的组成：合同价格中包括了谈判文件要求和规定及承包人在合同中承担的全部费用（即为按设计施工图完成工程并修补任何缺陷所必须的全部费用）。23.2.3风险费用的计算方法：由承包人在投标报价中考虑风险费用。23.2.4风险范围以外合同价款调整方法：因发包人设计变更导致的工程量增减变化，在工程结算时根据施工设计图和经监理工程师审查、发包人工程师和审计单位批准、并已按工程设计变更完成的合格工程调整价款。23.2.5调整的工程量及综合单价按下列方法确定：①当报价中有对应分部分项工程名称时，按该项目报价确定调整；②当报价中无对应分部分项工程名称时，参照报价中类似项目报价确定调整；③当报价中无对应项目和参照项目时，结算按合同签定时的山东省装饰定额、工程按三类工程，进行费用组成的工程量计算规则和人、材、机消耗量，人工费、材料费、机械费按成交人的投标价格编制预算，经审定后确定调整。23.3双方约定合同价款的其他调整因素：合同价款所含内容若与现行法律法规相抵触，以现行法律法规(包含工程造价管理规定)为准。24.工程预付款发包人向承包人预付款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无25.工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每周提供工程量报表一式两份，所报工程量应满足分期分项计量认证要求。26.工程款（进度款）的支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：工程竣工验收后合格后付至合同价款的90%，工程审定完成满一年后付至审定价款的95%，两年后无质量问题一月内无息付清。七、材料设备供应27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（１）材料设备单价与一览表不符：不采用（２）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：不采用（３）承包人可代为调剂串换的材料：不采用（４）到货地点与一览表不符：不采用（５）供应数量与一览表不符：不采用61 （６）到货时间与一览表不符：不采用27.6发包人供应材料设备的结算方法：不采用28.承包人采购材料设备28.1 承包人负责采购材料设备的约定：本工程承包范围内所用材料均由承包人采购供应。主要材料及暂定价材料由承包人组织发包人、监理单位共同参加，确定材料品种、规格后，由承包人负责签订供货合同，承包人负责运输、装卸和保管。承包人采购的材料必须保证质量，并附有材质说明，进货厂家质量证明书，并按照规范规定进行验收和试验。因承包人采购材料的质量不符合要求造成的经济损失、工期的延误，责任承担执行通用条款第28条有关规定。八、工程变更九、竣工验收与结算32.竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：提交贰份完整竣工资料及贰份竣工图（含工程备案资料壹份）。32.6中间交工工程的范围和竣工时间：执行通用条款及省、市有关规定。十、违约、索赔和争议35.违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：35.1.1本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商35.1.2本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商35.1.3本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商35.1.4双方约定的发包人其他违约责任：双方协商35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：35.2.1本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：执行通用条款35.2.2本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：执行通用条款35.2.3双方约定的承包人其他违约责任：双方另行协商37.争议37.1本合同在履行过程中发生争执，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（1）种方式解决；（1）提交济宁市仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十一、其他61 38.工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：成交单位未经发包人代表批准，不能以任何形式将工程转包或分包他人，一经发现，即取消承包人资格，并赔偿因此给采购单位造成的一切经济损失。分包施工单位为：若需分包施工，必须在发包人代表监督下实施，并有其书面认可，分包合同方能有效。39.不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款40.保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：执行通用条款发包人委托承包人办理的保险事项： 无（2）承包人投保内容：执行通用条款41.担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：签订合同前成交人以银行汇票、支票、现金等形式交付中标价的10%。作为履约担保交给采购人，项目验收合格后15个工作日内无息退还。担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：无。46.合同份数46.1双方约定合同正本份数：本合同正本两份，双方各持一份，副本肆份，副本与正本具有同等法律效力。47.补充条款47.1本项目施工所使用材料如有异味，对附近居民身体产生危害的施工方承担全部责任并赔偿全部损失。47.2本工程使用的材料必须符合国家环保标准，未经建设方同意的材料严禁在工程中使用。47.3本工程在施工期间发生的一切安全责任事故及经济损失（包括给第三方造成的经济损失及事故），均有施工方承担。61 61 第四部分技术标准和要求本采购工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。61 第五部分工程量清单序号名称单位数量综合单价（元）总价（元）1购置安装50泵上水管米91.52购置安装50泵上水管米7.73购置安装20ZLB-70水泵（含电机）套34购置安装50泵启动柜台25购置安装14ZLB-70水泵（含电机）套16购置安装100KVA变压器台17购置安装闸板(混凝土)块28购置安装50泵上下节轴及橡胶轴承套19机坑清淤立方50合计Ａ包61 Ｂ包：序号名称单位数量单价（元）合价（元）1300HW-8混流泵及电机购置台3　　220ZLB-70轴流泵购置台1　　3排灌站机房、管理房屋顶防水维修（ADS）平方279　　61 第六部分报价文件格式正本/副本（项目名称）项目(包）报价文件供应商：（盖单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日61 目录第一章报价部分1.1法定代表人或授权代表签署的报价函………………………………………………1.2报价一览表……………………………………………………………………………1.3已标价的工程量清单…………………………………………………………………1.4节能（非强制类产品）标志产品价格扣除明细表及节能（非强制类产品）产品证明文件……………………………………………………………………………1.5环境标志产品价格扣除明细表及环境标志产品证明文件…………………………1.6中小企业声明函………………………………………………………………………1.7属于小型、微型企业制造的产品证明文件…………………………………………1.8供应商认为需要提交的其他文件……………………………………………………供应商简介及资质（资格、资质证明文件）2.1营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的复印件…………………………2.2法定代表人授权委托书………………………………………………………………2.3供应商的资格声明……………………………………………………………………2.4近年财务状况表………………………………………………………………………2.5供应商认为需要提交的其他文件……………………………………………………第三章技术部分…………………………………………………………………………3.1施工组织设计…………………………………………………………………………3.2技术正偏离表…………………………………………………………………………3.3供应商认为需要提交的其他文件……………………………………………………第四章业绩部分…………………………………………………………………………4.1经营业绩一览表………………………………………………………………………第五章项目管理机构……………………………………………………………………5.1项目管理机构配备情况表……………………………………………………………5.2项目经理简历表………………………………………………………………………5.3技术负责人简历表……………………………………………………………………第六章优惠条款及合理化建议…………………………………………………………第七章供应商认为需要说明的其他问题………………………………………………备注：请报价人按照报价文件目录格式注明页码。61 一、报价函格式____________________：经研究，我们决定参加项目编号为的竞争性谈判采购活动并提交报价文件。为此，我方承诺如下：1、我方提交的报价文件正本一份，副本四份；2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件及谈判过程中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施；3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件和保证；4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任；5、我们同意按文件要求提交谈判文件规定的相关费用等，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定；6、我方的报价文件自提交之日起有效期为90日历天；7、我方若未成为成交单位，贵机构有权不做任何解释；8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：地址：邮政编码：电话：传真：开户单位：开户银行：账号：全权代表姓名、职务：报价单位全称（印章）法定代表人签字：日期：年月日61 二、报价一览表包号：报价单位名称（盖章）工程总报价(元)小写：大写：质量目标工期目标项目负责人姓名注册建造师专业级别合理化建议及优惠条件是否属于小微型企业其他报价单位名称（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：年月日61 三、已标价的工程量清单61 四、节能（非强制类产品）产品价格折减明细表注：若有，请按下表要求填报。12345678包组序号产品名称报价金额本包组报价总金额占本合同比率（%）认证证书编号证书有效截止日期清单页码A本合同包小计———B本合同包小计———注：1.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，供应商应详细填写并计算出该类产品合计金额。2.栏目5为栏目3中认可的总金额÷栏目4。3.以上属节能（非强制类产品）产品须提供清单内产品的证明材料（即所投产品在节能产品政府采购清单中的所在页，节能产品政府采购清单应在中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询）。4.计算分数时四舍五入取小数点后两位。5.本表可根据项目包组情况同格式扩展。供应商代表签名：供应商（全称并加盖公章）：年月日节能（非强制类产品）产品评审优惠内容及幅度（如有）同一合同包内的节能（非强制类产品）产品报价总金额占本合同包报价总金额价格扣除20%（含20%）以下价格扣除5%20%—50%（不含20%含50%）价格扣除8%50%（不含50%）以上价格扣除10%61 五、节能（非强制类产品）产品证明文件提供本谈判文件要求的价格扣除证明材料，并标明所在位置（若有）。供应商授权代表签名：供应商（全称并加盖公章）：日期：年月日61 六、环境标志产品价格折减明细表注：若有，请按下表要求填报。12345678包组序号产品名称报价金额本包组报价总金额占本合同比率（%）认证证书编号证书有效截止日期清单页码A本合同包小计———B本合同包小计———注：1.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，供应商应详细填写并计算出该类产品合计金额。2.栏目5为栏目3中认可的总金额÷栏目4。3.以上属环境标志产品须提供清单内产品的证明材料（即所投产品在环境标志产品政府采购清单中的所在页，环境标志产品政府采购清单应在中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn查询）。4.计算分数时四舍五入取小数点后两位。5.本表可根据项目包组情况同格式扩展。供应商代表签名：供应商（全称并加盖公章）：年月日环境标志产品评审优惠内容及幅度（如有）同一合同包内的环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额价格扣除20%（含20%）以下价格扣除5%20%—50%（不含20%含50%）价格扣除8%50%（不含50%）以上价格扣除10%61 七、环境标志产品证明文件提供本谈判文件要求的价格扣除证明材料，并标明所在位置（若有）。供应商授权代表签名：供应商（全称并加盖公章）：日期：年月日61 八、中小企业声明函　　本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。　　企业名称（盖章）：　　日期：61 九、中小型企业证明文件由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业制造的产品证明文件开标需时携带原件中小型企业证明文件采购人名称：根据工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，确认某某企业为（请填写：中型、小型、微型）企业。特此证明。主管部门（公章）：年月日61 十、营业执照、资质证书、安全生产许可证61 十一、法定代表人授权委托书格式本授权委托书声明：我（姓名）系（报价单位名称）法定代表人，现授权委托我公司的（姓名、职务或职称）为我单位本次报价授权代表，全权处理此次____________________（项目编号：）政府采购项目竞争性谈判采购活动的一切事宜。特此授权。（附授权代表身份证明复印件）授权代表姓名：性别：年龄：单位：部门：职务：报价单位名称（公章）：法定代表人签字：授权代表签字：日期：年月日61 十二、供应商的资格声明1．供应商概况：Ａ．供应商名称：Ｂ．注册地址：传真：电话：邮编：Ｃ．成立或注册日期：D．法定代表人：（姓名、职务）实收资本：其中国家资本：法人资本：个人资本：外商资本：Ｅ．最近资产负债表（到年月日为止）。(1)固定资产合计:(2)流动资产合计:(3)长期负债合计:(4)流动负债合计:Ｆ．最近损益表（到年月日为止）。(1)本年（期）利润总额累计：(2)本年（期）净利润累计：2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的谈判保证金将不予退还。（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；3.有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、印刷经营许可证。就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。供应商名称（公章）：法定代表人或授权代表（签字或盖章）：年月日61 十三、施工组织设计1、报价单位应编制施工组织设计编制的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合采购工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如减少扰民噪音、降低环境污染技术措施及其他地上地下设施的保护加固措施等。2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。2.1拟投入的主要施工机械设备表2.2劳动力计划表2.3计划开、竣工日期和施工进度横道图、施工进度节点控制图注：若未按照上述施工组织设计编制的具体要求编制报价文件技术部分，则按无效报价处理，不予评审。61 附件一、拟投入本工程的主要施工机械设备表(工程项目名称)工程序号机械或设备名称型号数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注报价单位名称：（盖章）法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：61 附件二、劳动力计划表（工程项目名称）工程单位：人工种按工程施工阶段投入劳动力情况注：1.报价单位应按所列格式提交的估计劳动力计划表。2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。报价单位名称：（盖章）法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：61 附件三、临时设施布置及临时用地表一、临时设施布置报价单位应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况布置。二、临时用地表用途面积（㎡）位置需用时间合计报价单位名称：（盖章）法定代表人或授权代表（签字或盖章）：日期：注：（1）报价单位应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。（2）若本表不够，可加长或复印。61 附件四、计划开、竣工日期和施工进度横道图1.报价单位应提交的施工进度横道图、节点控制图或施工进度表，说明按报价文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交单位还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。2.施工进度表可采用横道图、节点控制图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。61 十四、已完成或在做的同类工程业绩一览表建设单位项目名称合同价格建设地点建设规模开、竣工日期质量标准61 十五、项目管理机构配备情况（1）项目管理机构配备情况表；（2）项目经理简历表及建造师资格证书；（3）项目技术负责人简历表；（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料。61 附件一、项目管理机构配备情况表（工程项目名称）工程职务姓名职称执业或职业资格证明已承担在做工程情况证书名称级别专业主要项目名称1、一旦我单位成交，将实行建造师负责制，并配备上述项目管理机构。2、我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。3、项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。61 附件二、项目经理简历表（工程项目名称）工程姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任建造师年限建造师资格证书编号在做和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或完工工程质量61 附件三、项目技术负责人简历表(工程项目名称)工程姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间担任技术负责人年限建造师资格证书编号在做或已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开竣工日期在做或完工工程质量61 附件四、项目管理机构配备情况辅助说明资料（工程项目名称）工程注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及报价单位认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由报价单位自行设计。2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本报价文件一起装订）。61 十六：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（采购人名称）：我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。供应商名称（公章）：    法人代表或委托代理人（签字或盖章）：                日    期： 61 第七部分封面格式报价文件（正本/副本）包号：项目编号：项目名称：____________________报价单位名称（公章）：地址：电话：传真：资质证明文件证件及业绩名单：序号名称数量备注1234……包号：项目编号：项目名称：____________________报价单位名称（公章）：地址：电话：传真：封口格式：…………………于2016年12月27日9:30之前不准启封（公章）…………………61'