道路及排水工程施工合同（17页）

'道路施工合同（GF—1999-0201）（协议专用条款附件）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局江西省工商行政管理局监制17 协议书发包人（全称）：南昌XX实业有限公司（以下简称甲方）承包人（全称）：南昌XX工程实业有限公司　（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：华东国际工业XX城一期道路及排水工程工程地点：南昌市XX路工程内容：华东国际工业XX城一期道路及排水工程（市场中路、规划路西段、市场一路西段、市场内道路及排水）资金来源：自筹工程承包范围：1、市场中路K0+0.00-K0+794.42道路、路缘石及排水；2、规划路西段K0+0.00-K0+161.3道路、路缘石及排水；3、市场一路西段K+0.00-K+207.01道路、路缘石及排水；4、市场内道路、路缘石及排水；二、合同工期开工日期：暂定2004年12月12日开工（以监理工程师开工令为准）竣工日期：暂定2005年4月28日竣工，并交付。合同工期总日历天数135天。三、质量标准工程质量标准：合格17 一、合同价款￥：383万元大写:（叁佰捌拾叁万元人民币）（含3.413%建安税、1%所得税，不含总包管理费）二、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、投标书及其附件3、本合同专用条款4、本合同通用条款5、标准、规范及有关技术文件6、图纸7、工程清单8、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：2004年12月日17 合同订立地点：国贸广场七楼XX公司会议室本合同双方约定：双方签字盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：备案机关意见（章）签证机关（章）经办人：经办人：年月日年月日17 专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书2、本合同补充协议书3、本合同专用条款4、招标文件及招标答疑函5、中标通知书6、投标书及其附件7、本合同通用条款8、工程报价单或预算书9、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件10、标准、规范及有关技术文件11、图纸3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用﹨语言。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：«中华人民共和国合同法»、«中华人民共和国建筑法»、《建筑工程质量管理条例》及建设部、省市行业相关规定、条例等。3.2适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行国家及建设部技术规范、规定、标17 准和江西省地方性规程、标准等。发包人提供标准、规范的时间：承包人自备国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人在施工前向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人和监理工程师认可后执行。4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供四套施工图纸。发包人与承包人加盖公章确认的设计图纸各一套保留备查。发包人对图纸的保密要求：要求承包人对图纸保密。使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：总监理工程师发包人委托的职权：按监理委托合同以及安全生产、消防和文明施工监理。需要取得发包人批准才能行使得职权：无5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：项目经理职权：负责项目施工现场管理，对工程质量、进度、安全、投资进行控制。7、项目经理姓名：职务：项目经理17 8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地具备施工条件；（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的水电接至施工现场，并能满足施工期间的要求（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工场地与公共道路的通道已开通；（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料；（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由发包人办理建设工程规划许可证；（6）水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交给承包人，进行现场交验；（7）图纸会审和设计交底时间：签订施工合同十天内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发生时由发包人协调处理；（9）双方约定发包人应做的其他工作：无8.2发包人委托承包人办理的工作：承包人办理施工许可证等有关建设手续，并承担费用。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：分包项目施工前一个月报发包人和监理工程师批准，并满17 足发包人和监理工程师批准的工程进度计划要求；（2）应提交计划、报表的名称及完成时间：按发包人的要求，每月25日承包人提供当月工程进度统计报表等按规定需上报的资料及下月施工进度计划等相关报表；（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款9.1款第3条执行；（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人办理有关手续，并承担相关费用。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交付发包人之前，承包人应给予保护，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：发生时受发包人委托，承包人在施工过程中予以保护，发包人承担有关费用；（8）施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地的清洁卫生、达到有关部门规定和满足现场文明施工要求，承担违反有关规定造成的损失和罚款；（9）双方约定承包人应做的其他工作：协调和处理好社会各方面关系，并处理好与相邻施工单位的关系，不能影响施工进度。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：签订合同后七天内，将施工组织设计方案报发包人和监理工程师审查，17 承包人接到发包人和监理工程师修改通知后三天内必须将按监理工程师及发包人审查要求调整完善的施工组织设计方案报发包人和监理工程师批准，且承包人在三十天内提供分包工程的施工进度控制表报发包人和监理工程师确认。工程师确认的时间：收到后五天内10.2群体工程中有关进度计划的要求：无11.1双方约定工期顺延的其他情况：无四、质量与验收12、隐蔽工程验收13、工程试车13.5试车费用的承担：由承包人承担五、安全施工按通用条款20条、21条、22条执行六、合同价款与支付14合同价款及调整本合同价款采用（1）方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：施工期间各类建材的市场风险，机械、人工价格的变化，方案增加费用，气候及地质影响，地下障碍物影响，各种外界因素影响等均不调整。风险费用的计算方法：风险范围以外合同价款调整方法：（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：14.2双方约定合同价款的其他调整因素：17 （1）设计变更；（2）不可抗力。15工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：扣回工程款的时间、比例：16工程量确认16.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日提供，发包人和监理工程师7天内确定。若发包人和监理工程师7天内未答复，则当月所报工程量视为已确认；若承包人逾期未提交，则发包人认为当月无工程量，甲方不支付当月工程进度款。17工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：1、工程预付款：2、工程进度款支付：2.1每月支付工程进度款的70％；2.2工程款在工程竣工并经监理和甲方验收合格后一个月内支付至总价的80％；办理完工程结算，并通过审计部门审核完毕后，一个月内支付至总价的97％；剩余3％作为保修金。3、本工程履约保证金为合同总价的10％，在工程款中同比例扣除。工程完成承包人没有违约，一个月内履约保证金无息退回；如有违约，扣除违约罚款外，剩余部分退回。七、材料设备供应18发包人供应材料设备18.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承17 担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：（3）承包人可代为调剂串换的材料:（4）到货地点与一览表不符：（5）供应数量与一览表不符：（6）到货时间与一览表不符：18.2发包人供应材料设备的结算方法：详见附件119承包人采购材料设备19.1承包人采购材料设备的约定：①附件规定的部分材料由发包方确定品牌和价格，由承包方按发包方要求采购，但必须提供样品经发包人确认后方可执行，并按通用条款28条中28.1～28.5执行；②未包含在本合同价款中的材料设备，由发包人采购或发包人委托承包人采购，材料和设备的品牌、品质和价格由发包人确认。八、工程变更所有工程变更须由发包人认可，承包人应提前提交施工方案和工程变更预算并列入同期支付，按通用条款29、30条执行。由承包人提出的合理化建议经发包人确认并采纳，工程造价节约部分，发包人分享70％，承包人分享30％。九、竣工验收与结算竣工验收按通用条款32条中32.1～32.7执行，结算办法：1、本合同价款包含：定额直接费、价差、其他直接费、现场管理费、临时设施费、间接费、流动施工津贴、利润、规费、其它各项费用税金等一切费用。17 2、增减工作量：只计定额直接费加税金，不计其它费用。20竣工验收20.1承包人提供竣工图的约定：承包人提交工程竣工报告时向发包人提供竣工图纸叁份（原图由发包人提供）。20.2中间交工工程的范围和竣工时间：20.3工程交付使用1、工程竣工达到交付条件时，承包方即应将工程交付给发包方。发包方也可要求承包方分段将符合交付要求的路段甩项先行交付，双方签订分部分项交付协议；工程符合交付条件或甩项交付条件时，承包方不得以任何理由拒绝交付。如承包人违反上述条款约定，则发包人有权将承包人清除出场，且每推迟一天按合同造价的千分之五进行处罚。2、工程竣工，承包人提交竣工报告和齐全的竣工资料后，发包人必须在28天内负责组织竣工验收，如在28天内未组织竣工验收，则该工程视为合格。十、违约、索赔和争议21违约21.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：由于发包人付款延误，工期相应顺延。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按本合同17.2条执行，如有延误发包方支付同期银行贷款利息双方约定的发包人其他违约责任：无21.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：17 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：当节点工期（阶段工期）和总工期延误。七天之内，每天发包人对承包人处予合同总造价0.2％的罚款；七天以外，每天发包人对承包人处予合同总造价0.5％的罚款；以上罚款发包人有权在任何支付给承包人的款项中扣除。节点工期（阶段工期）延误15天(含15天)以上，发包人有权终止本合同并可委托第三方进场施工，承包人必须承担未完工程量的30％，作为发包人管理费以及其他因此而给发包人造成的经济损失。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：1、如未达到合格标准，由承包人负责返工至合格，所有经济及工期损失由承包人承担，同时发包人对承包人处予合同总价的2％的罚款；如果承包人不能返修至合格，则按不合格项的总额进行赔偿，并且剩余工程量不予结算。2、施工过程中，发包人和监理工程师在检查中如发现工程质量问题按《附件四》执行。双方约定的承包人其他违约责任：1）承包人的项目经理、五大员齐全，且必须持证上岗；所派项目经理不得更换，项目经理应在施工现场，如要更换或离开本市应告知发包人同意。如果五大员不齐全、项目经理未经发包人同意更换或离开本市，发包人有权终止合同，承包人承担发包人的经济损失；2）本工程不得挂靠，不得转包，如承包人私自转包，则发包人有权终止合同，并没收承包人的履约保证金作为赔偿；承包人在总承包范围内对本工程项目需分包的，必须经发包方同意，否则发包人有权终止施工合同，一切损失由承包人承担；17 3）承包人在施工过程中，无故停工24小时以上，发包人有权终止合同，将承包方清除出场，并承担发包人的经济损失；4）承包方应协调好城建、质监等主管部门，供水、供电等相关单位以及周边环境等社会各方面关系，并处理好与相邻施工单位关系，不得影响施工进度。5）承包方严格按约定支付民工工资，妥善处理好民工工资问题，保证不拖欠，不把矛盾推给发包人，不能因民工工资影响工程进度，不得影响发包人声誉和发包人的正常工作。否则发包人可扣除承包人的履约保证金，并可解除合同，一切损失由承包人承担。6）施工期间由于承包方的原因发生的安全事故，由承包方承担全部责任及费用，不得影响工程进度，否则停工7天后业主要另行选择承包单位，在此过程中的一切损失由承包方负责。承包方必须在15天内将所有的机械材料等撤离出场，否则已完工程量不予结算。22争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商，协商不成的按下列第（2）种方式解决；（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院提起诉讼。十一、其他23工程分包23.1本工程发包人同意承包人分包的工程：另行商定分包施工单位为：24不可抗力17 24.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款第39.1款执行。25保险25.1本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：由发包人自行投保，费用自理。发包人委托承包人办理的保险事项：无（2）承包人投保内容：由承包人自行投保，费用自理。26担保26.1本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：当承包人违约时，发包人有权从支付给承包人的任何款项中，扣除合同价款的10%作为合同履约保证金。如承包人违约，履约保证金不足以支付赔偿款时，发包人有权从应支付给承包人的任何款项中扣除。（3）双方约定的其他担保事项：无27合同份数27.1双方约定合同副本份数：正本贰份，发包方、承包方各执壹份，副本贰份，发包方、承包方各执壹份28补充条款1）工程进度、质量、安全、文明施工按附件四的要求奖罚。2）文明施工、安全防护费包含在合同价款中；　　　　　　　　3）非承包方原因暂停施工，工期相应顺延，费用不计。4）施工用水、用电费按表计取，按实计价，由发包人代缴后在当期进度款中扣除；超出南昌市正常施工用水、用电价格，超出部分由17 发包方承担。5）甲方不得分包合同范围内的工作量，否则甲方赔偿乙方的损失。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日17 附件一：道路工程材料价格表序号材料名称规格单位市场单价/元备注1水泥32.5级t235海螺牌2粗砂m3163卵石m3404普通粘土砖千块2005钢筋t30006路缘石750㎝m10.00黄、黑色7混凝土管（承插）Φ200m8.008混凝土管（承插）Φ250m15.009混凝土管（承插）Φ300m15.0010混凝土管（承插）Φ400m25.0011混凝土管（承插）Φ500m35.0012混凝土管（承插）Φ600m45.0013混凝土管（承插）Φ800m80.0014复合井盖座重型Φ700套415.0015粉煤灰m338.00散装16石油沥青60#-100#吨1555.00说明：所有材料价格均含税金和采保费17'